Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко. В этой статье я расскажу, когда сетевая организация не вправе взыскать неустойку за несвоевременную уплату авансовых платежей по договорам технологического присоединения к электрическим сетям, и когда взыскание неустойки допустимо.
По договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сетевая организация обязана осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта заявителя, к электрическим сетям, а заявитель – оплатить услуги по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора.
Условия исполнения обязательств сетевой организации и заявителя предусмотрены типовым договором, форма которого установлена Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004).
Указанные выше Правила устанавливают, в том числе, порядок оплаты заявителем работ сетевой организации за технологическое присоединение, которое предусматривает авансирование для различных категорий заявителей, а также ответственность сетевой организации за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения, но не упоминает об ответственности лиц, обратившихся за технологическим присоединением при просрочке внесения авансовых платежей.
Судебная практика Верховного Суда РФ в делах о взыскании сетевых организаций с заявителей неустойки за просрочку оплаты авансовых платежей по договору технологического присоединения к электрическим сетям свидетельствует о недопустимости такого взыскания в случае, если последний платеж выполнен заявителем до окончания срока действия договора.
Однако, если заявителем не будут выполнены мероприятия по технологическому присоединению в предусмотренный договором срок, неустойка может быть взыскана, так как к договору о технологическом присоединении к электрическим сетям применяются общие положения о договорах и обязательствах.
Для оказания юридических услуг, мои контакты указаны в визитке страницы.
Также рекомендую статьи:
В чем особенности споров, связанных с договорами технологического присоединения к электрическим сетям?
Право на неустойку по договорам технологического присоединения к электрическим сетям.
Особенности взыскания убытков с ФССП России, возникших по вине судебного пристава-исполнителя на примере дела «о преступном приставе».
Должен ли исполнитель государственного или муниципального контракта предоставлять сведения о ходе выполнения работ заказчику?
Образец заявления о выдаче исполнительного листа по гражданскому делу
Когда подрядчик обязан исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту?
Как провести общее собрание в организации?
В каком порядке исключается недействующее ООО из ЕГРЮЛ?
Можно ли убрать юридический адрес чужой фирмы со своего объекта недвижимости?
Как заполняется заявление о регистрации изменений, внесенных в устав организации?
Прощение долга юридическим лицом другому юридическому лицу
Особенности составления протоколов разногласий к договорам.
Какое налогообложение применимо при сдаче в аренду общего имущества в многоквартирном доме?
Можно ли отказаться от дополнительных страховок при покупке автомобиля?
Что делать с бесхозяйными электрическими сетями?
Договор, который начал исполняться, считается заключенным.
Нужен ли договор аварийно-диспетчерского обслуживания на сети газораспределения?
Присуждение неустойки по день фактического исполнения обязательства.
Допустимо ли снижение законной неустойки?
Образец возражения истца на ходатайство ответчика об уменьшении законной неустойки
Можно ли взыскать договорную и законную неустойку за нарушение одного обязательства?
Как считается неустойка по договорам подключения в рамках догазификации и по смешанным договорам.
Обязателен ли договор по техническому обслуживанию наружных газопроводов для жилого дома?
Образец заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по договору займа (расписки), неустойки, пени.
Образец заявления о выдаче исполнительного листа районным судом
Образцы юридических документов в этой подборке.
Текст настоящей статьи является авторским. Допускается использование текста только с указанием ссылки на данную страницу. Нарушение данного требования будет вести к ответственности предусмотренной действующим законодательством.
