Адвокат Котельников

Заказчик трижды менял техническое задание, подписал график с новыми сроками — но всё равно потребовал неустойку. Рассказываю о деле № А40-165025/21 Арбитражного суда города Москвы, в котором генподрядчик требовал взыскать с моего доверителя 81,6 млн рублей пени за просрочку выполнения работ и ещё 4,4 млн рублей процентов за пользование авансом в качестве коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). 6 ноября 2018 года АО «Главное управление обустройства войск» (АО «ГУОВ», генподрядчик) и мой доверитель (подрядчик) подписали договор на капитальный ремонт лечебного корпуса госпиталя им...

В данной статье я разбираю возможные административные, уголовные, гражданско-правовые и налоговые последствия отсутствия у строителя, проектировщика или изыскателя членства в саморегулируемой организации Автор: адвокат Котельников А.В., дата публикации на сайте: 20.12.2023, дата обновления (уточнения): 25.12.2023. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru, +7 (495) 514-78-01 О том, когда не требуется членство в СРО для строительства, проектирования или изысканий – отдельная статья на этом канале. Административная...

Подробно перечисляю случаи, когда членство в саморегулируемой организации необязательно Автор: адвокат Котельников А.В., первоначально материал опубликован на моем сайте подряд-адвокаты.рф; дата публикации: 17.12.2023. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru, +7 (495) 514-78-01 1. Членство в СРО необязательно для субподрядчиков С середины 2017 года не обязаны состоять в СРО субподрядчики по договорам на инженерные изыскания, на подготовку проектной документации или на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства...

Рассказ о деле № А56-62867/2020 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором рассмотрен иск субподрядчика о возврате гарантийного удержания и встречный иск генподрядчика о взыскании стоимости устранения недостатков в выполненной работе. Я, адвокат Котельников А.В., представлял в суде субподрядчика Автор: адвокат Котельников А.В., первоначально материал опубликован на моем сайте подряд-адвокаты.рф; дата публикации: 15.04.2023. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru,...

Рассказываю о деле Арбитражного суда города Москвы с № А40-143368/2017, в котором рассмотрен иск заказчика о взыскании пени за нарушение договорного срока выполнения работ и штрафа за получение отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации. Я, адвокат Котельников А.В., в данном деле защищал подрядчика Автор: адвокат Котельников А.В., первоначально материал опубликован на моем сайте подряд-адвокаты.рф; дата публикации: 08.04.2023. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru,...

Я, адвокат Котельников А.В., рассказываю о деле № А56-82776/2017 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором я представлял подрядчика, заявившего иск о взыскании стоимости выполненных по договору подряда работ на основании одностороннего акта выполненных работ Автор: адвокат Котельников А.В., первоначально материал опубликован на моем сайте подряд-адвокаты.рф, дата публикации: 04.03.2023. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru, +7 (495) 514-78-01 Предыстория судебного...

Рассказываю об арбитражном деле № А40-164407/15, в котором был заявлен иск лишь на 130 тыс. руб., однако которое рассматривалось два с половиной года, а решения суда по которому дважды отменялись по моим жалобам. Я в этом деле представлял подрядчика Автор: адвокат Котельников А.В., первоначально материал опубликован на моем сайте подряд-адвокаты.рф, дата публикации: 13.03.2023. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru, +7 (495) 514-78-01 Договор 15 июня 2015 года заказчиком и подрядчиком заключен договор на выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий на 322 954 руб...

Рассказываю о строительно-подрядном деле № А40-136838/17, которое находилось в производстве арбитражных судов более трех лет, по которому состоялось 14 судебных заседаний суда первой инстанции и пять заседаний вышестоящих судов. Я, адвокат Котельников А.В., представлял интересы подрядчика во всех инстанциях Автор: адвокат Котельников А.В., первоначально материал опубликован на моем сайте подряд-адвокаты.рф; дата публикации: 05.03.2023. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru, +7 (495) 514-78-01. Государственный...

На примере небольшого дела № А40-278250/2021, рассмотренного Арбитражным судом города Москвы, в котором я был адвокатом подрядчика, рассказываю о борьбе с иском о взыскании неотработанного аванса (неосновательного обогащения) Автор: адвокат Котельников А.В., первоначально материал опубликован на моем сайте подряд-адвокаты.рф. Первоначальная дата публикации: 25.02.2023, дата обновления: 08.03.2023. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru, +7 (495) 514-78-01. Обстоятельства дела Подрядчик в течение года...

Рассказываю о деле Арбитражного суда города Москвы с № А40-135776/2017, в котором я боролся на стороне добросовестного подрядчика Автор: адвокат Котельников А.В., первоначально материал опубликован на моем сайте подряд-адвокаты.рф, дата публикации: 01.03.2023, дата редактирования: 19.05.2023. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru, +7 (495) 514-78-01 Обстоятельства дела В 2015 и 2016 годах подрядчик выполнял инженерные изыскания по ряду договоров с одним заказчиком. В начале 2016 года между подрядчиком...

Рассказываю о деле Арбитражного суда города Москвы с № А40-278819/2018, в котором я представлял интересы субподрядчика и в котором удалось доказать, что подрядчик генподрядных услуг не оказывал Автор: адвокат Котельников А.В., первоначально материал опубликован на моем сайте подряд-адвокаты.рф. Дата публикации: 25.02.2023, дата обновления: 12.03.2023. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru, +7 (495) 514-78-01. Обстоятельства дела Подрядчиком и субподрядчиком заключен договор от 17 февраля 2017 года...

В этой статье на примерах судебной практики рассмотрены три приема судебного обжалования одностороннего отказа заказчика от исполнения договора подряда или контракта Автор: адвокат Котельников А.В., первоначально материал опубликован на моем сайте подряд-адвокаты.рф. Дата публикации: 12.08.2022, обновление (уточнение) статьи: 27.01.2024. Контакты: advokatkotelnikov@yandex.ru, +7 (495) 514-78-01 1. Оспаривание отказа путем подачи в суд письменных возражений При таком способе обжалования подрядчик...