86 миллионов за просрочку, которой не было
Заказчик трижды менял техническое задание, подписал график с новыми сроками — но всё равно потребовал неустойку. Рассказываю о деле № А40-165025/21 Арбитражного суда города Москвы, в котором генподрядчик требовал взыскать с моего доверителя 81,6 млн рублей пени за просрочку выполнения работ и ещё 4,4 млн рублей процентов за пользование авансом в качестве коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). 6 ноября 2018 года АО «Главное управление обустройства войск» (АО «ГУОВ», генподрядчик) и мой доверитель (подрядчик) подписали договор на капитальный ремонт лечебного корпуса госпиталя им...