Юридический центр "ТЕРСКИХ"

Хочешь в РНП / ЧЕРНЫЙ СПИСОК? Подпиши контракт, пойми, что не вытянешь — и молча исчезни. Классика жанра. Встречается в каждом третьем деле. Выиграл. Подписал. Потом что-то пошло не так: субподрядчик пропал, материалы подорожали, деньги закончились. И вместо того, чтобы действовать — человек начинает: ➡️Звонить заказчику и просить «войти в положение» ➡️Договариваться в мессенджерах о переносе сроков ➡️Молчать и надеяться, что рассосётся ➡️Не брать трубку Это не стратегия. Это дорога в РНП с ускорением. Устные договорённости тут не помогут. Заказчик в любой момент может «вспомнить», что договорённостей не было — и пойти в ФАС. ❓Что делать если понял, что не вытянешь: 1⃣Немедленно — письменное уведомление заказчику о проблемах при исполнении 2⃣Предложение дополнительного соглашения о переносе сроков — в письменной форме 3⃣Если работы частично выполнены — направить КС-2/КС-3 на фактический объём  4⃣Если совсем невозможно — соглашение о расторжении с фиксацией выполненного Соглашение о расторжении по обоюдному согласию (ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ) — это НЕ автоматическая защита от РНП. Но грамотно оформленное — серьёзный аргумент в ФАС. 🔴Понял, что не вытянешь — не исчезай. У тебя ещё есть варианты. Юридический центр «ТЕРСКИХ» — поможем выйти из контракта без РНП. 👇 max.ru/...biz

Хочешь в РНП / ЧЕРНЫЙ СПИСОК? Выиграй аукцион — и только потом читай контракт. Победа на торгах. Эйфория. Открываешь контракт на подписание и видишь: ➖Опечатка в объёме: не 100 единиц, а 1 000 ➖Опечатка в цена: не 1000 руб. единицу, а 1000 руб. за 1,000 тыс. шт. ➖Срок — 10 дней, хотя физически нужно 60 ➖Материал в ТЗ указан такой, что рентабельность уходит в минус ➖Или просто: цена была занижена конкурентом, а ты на эмоциях перебил И вот ты стоишь перед выбором: подписывать — себе в убыток, не подписывать — получить РНП за уклонение от заключения контракта. Это ловушка № 2. И в неё попадают чаще, чем кажется. ❓Что делать сразу после победы: 🔴Внимательно читай проект контракта до подписания — каждый пункт 🔴Если нашёл ошибку — направляй протокол разногласий (где это допустимо) 🔴Фиксируй несоответствие ТЗ реальным условиям — письменно 🔴Если контракт заведомо неисполним — это основание для судебного оспаривания, а не для тихого уклонения Тихо не подписать и исчезнуть = гарантированный РНП по ч. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ. 🔴Нашёл ошибку после победы — не паникуй. Есть варианты. Юридический центр «ТЕРСКИХ» — разберём за 24 часа. 👇 max.ru/...biz

СЕРИЯ: «КАК ПОПАСТЬ В РНП / ЧЕРНЫЙ СПИСОК. ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО» Спойлер: это антиинструкция. Читайте внимательно. Хочешь в РНП? Выиграй торги, куда тебя не звали. Заказчик уже договорился со «своим» подрядчиком. Ты пришёл, демпингнул и выиграл. Поздравляем. Ты теперь враг. Дальше всё идёт по схеме: — Заказчик составил техзадание так, что «свой» знал нюансы заранее, а ты — нет — При исполнении тебе начинают «помогать»: не передают документацию вовремя, игнорируют запросы, не подписывают промежуточные акты — При первом удобном случае — односторонний отказ. Формулировка стандартная: «нарушение сроков» — Второй номер аукциона уже наготове. Контракт уйдёт к нему Итог: ты в РНП, «свой» получил контракт. ❓Что с этим делать — не молчать и не паниковать. Каждый запрос — письменно. Каждое молчание заказчика — фиксируй. Любое препятствие — уведомление об остановке работ по ст. 716 ГК РФ. Ст. 406 ГК РФ: если заказчик сам не исполнил обязанности — твоей просрочки юридически не существует. 🔴Подозреваешь, что контракт «не твой»? Юридический центр «ТЕРСКИХ» — выстроим защиту до того, как заказчик сделает первый шаг. 💬https:/...biz

ЛОВУШКА госзаказчика не сработала. Контракт не выполнили. Выиграли в УФАС и судах. В РНП не попали. Подрядчик получил госконтракт. В техзадании не было размеров опор — без них изготовить крепёж невозможно. Написал заказчику. Молчание. Написал снова. Молчание. Остановил работы — письменно, с обоснованием. Заказчик расторг контракт «за просрочку» и пошёл в УФАС. 🔵УФАС — отказал во включении в РНП 🔵Три арбитражных инстанции — отказ признан незаконным Дело № А32-35542/2023 Что спасло подрядчика — письма в нужный момент и знание закона: Ст. 406 ГК РФ: если заказчик не исполнил свои обязанности первым — подрядчик просрочившим не считается. 🔴Получили уведомление об одностороннем отказе? До ФАС — 10 дней. Юридический центр «ТЕРСКИХ» — разберём вашу ситуацию и выстроим защиту.

СЕРИЯ: ТОП-3 ОШИБКИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРИЁМКЕ ПО ГОСКОНТРАКТУ ПОСТ 4 — ЗАКРЫТИЕ СЕРИИ: ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ И РНП Заказчик направил уведомление об одностороннем отказе. У вас есть 10 дней. Потом - РНП. Из практики. Подрядчик выполнил строительно-монтажные работы на 76% от объёма. Оставшиеся работы не мог завершить, потому что заказчик несвоевременно передал проектную документацию - и сам же периодически её менял. Подрядчик инициировал совещания, фиксировал проблемы в переписке. Но когда пришёл односторонний отказ - растерялся и ждал. Итог: заказчик направил сведения в ФАС. Подрядчика пытались включить в Реестр недобросовестных поставщиков. Спасло только одно - в деле была переписка, которая доказала вину заказчика. И суды встали на сторону подрядчика. Цена промедления в такой ситуации — 2 года вне госзакупок. Для строительного подрядчика, работающего по госконтрактам, это фактически ликвидация бизнеса. Что происходит после уведомления об одностороннем отказе По ч. 12–14 ст. 95 44-ФЗ у подрядчика есть 10 дней с момента уведомления, чтобы устранить нарушение. Если в этот срок подрядчик не реагирует - контракт считается расторгнутым, заказчик направляет сведения в ФАС, и начинается процедура включения в РНП. Большинство подрядчиков в этот момент либо паникуют, либо пишут эмоциональные письма заказчику с просьбой «войти в положение». Это не работает. Что нужно сделать в первые 48 часов 1️⃣Оценить законность отказа: выполнил ли заказчик процедуру уведомления (ч. 12 ст. 95 44-ФЗ), есть ли реальные основания по ГК РФ - ст. 715 или ст. 723; 2️⃣Зафиксировать нарушения заказчика: нарушение встречных обязательств (непередача документации, несвоевременное финансирование, отказ от приёмки) - это главный аргумент против РНП; 3️⃣Направить письменный ответ на уведомление - с возражениями по существу, ссылками на нормы, доказательствами своей добросовестности; 4️⃣Параллельно готовить позицию для УФАС: ВС РФ в Определении №307-ЭС25-1254 от 17.02.2025 прямо указал - для включения в РНП УФАС обязан доказать безразличие подрядчика к исполнению контракта. Добросовестное поведение — абсолютная защита; 5️⃣При необходимости - подать заявление в суд о признании одностороннего отказа недействительным до заседания УФАС: это даёт основание просить комиссию ФАС отложить рассмотрение вопроса о включении в РНП. Ключевой принцип РНП - это санкция за умышленную недобросовестность, а не за любое неисполнение контракта. Если подрядчик работал, фиксировал, уведомлял и реагировал - у него есть защита. Если молчал и ждал - доказать добросовестность будет в разы сложнее. Включение в РНП не предрешено в момент получения уведомления. Оно предрешается в следующие 10 дней вашими действиями или бездействием. 📩 Если вы получили уведомление об одностороннем отказе или уже получили извещение о заседании УФАС - напишите мне слово РНП. Разберём ситуацию и выстроим защиту до того, как решение принято. Подрядные споры требуют глубокого знания строительного законодательства и практики арбитражных судов. Юридический центр «ТЕРСКИХ» - партнер строительного бизнеса с 2011 года. Мы выстроим защиту, оспорим односторонний отказ, не допустим включения в РНП. На основе анализа судебной практики прогнозируем: при своевременном обращении и наличии доказательной базы — высокую вероятность защиты от реестра. Доверите дело профессионалам?