Юридический центр "ТЕРСКИХ"

Хочешь в РНП / ЧЕРНЫЙ СПИСОК? Подпиши контракт, пойми, что не вытянешь — и молча исчезни. Классика жанра. Встречается в каждом третьем деле. Выиграл. Подписал. Потом что-то пошло не так: субподрядчик пропал, материалы подорожали, деньги закончились. И вместо того, чтобы действовать — человек начинает: ➡️Звонить заказчику и просить «войти в положение» ➡️Договариваться в мессенджерах о переносе сроков ➡️Молчать и надеяться, что рассосётся ➡️Не брать трубку Это не стратегия. Это дорога в РНП с ускорением. Устные договорённости тут не помогут. Заказчик в любой момент может «вспомнить», что договорённостей не было — и пойти в ФАС. ❓Что делать если понял, что не вытянешь: 1⃣Немедленно — письменное уведомление заказчику о проблемах при исполнении 2⃣Предложение дополнительного соглашения о переносе сроков — в письменной форме 3⃣Если работы частично выполнены — направить КС-2/КС-3 на фактический объём  4⃣Если совсем невозможно — соглашение о расторжении с фиксацией выполненного Соглашение о расторжении по обоюдному согласию (ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ) — это НЕ автоматическая защита от РНП. Но грамотно оформленное — серьёзный аргумент в ФАС. 🔴Понял, что не вытянешь — не исчезай. У тебя ещё есть варианты. Юридический центр «ТЕРСКИХ» — поможем выйти из контракта без РНП. 👇 max.ru/...biz

Хочешь в РНП / ЧЕРНЫЙ СПИСОК? Выиграй аукцион — и только потом читай контракт. Победа на торгах. Эйфория. Открываешь контракт на подписание и видишь: ➖Опечатка в объёме: не 100 единиц, а 1 000 ➖Опечатка в цена: не 1000 руб. единицу, а 1000 руб. за 1,000 тыс. шт. ➖Срок — 10 дней, хотя физически нужно 60 ➖Материал в ТЗ указан такой, что рентабельность уходит в минус ➖Или просто: цена была занижена конкурентом, а ты на эмоциях перебил И вот ты стоишь перед выбором: подписывать — себе в убыток, не подписывать — получить РНП за уклонение от заключения контракта. Это ловушка № 2. И в неё попадают чаще, чем кажется. ❓Что делать сразу после победы: 🔴Внимательно читай проект контракта до подписания — каждый пункт 🔴Если нашёл ошибку — направляй протокол разногласий (где это допустимо) 🔴Фиксируй несоответствие ТЗ реальным условиям — письменно 🔴Если контракт заведомо неисполним — это основание для судебного оспаривания, а не для тихого уклонения Тихо не подписать и исчезнуть = гарантированный РНП по ч. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ. 🔴Нашёл ошибку после победы — не паникуй. Есть варианты. Юридический центр «ТЕРСКИХ» — разберём за 24 часа. 👇 max.ru/...biz

СЕРИЯ: «КАК ПОПАСТЬ В РНП / ЧЕРНЫЙ СПИСОК. ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО» Спойлер: это антиинструкция. Читайте внимательно. Хочешь в РНП? Выиграй торги, куда тебя не звали. Заказчик уже договорился со «своим» подрядчиком. Ты пришёл, демпингнул и выиграл. Поздравляем. Ты теперь враг. Дальше всё идёт по схеме: — Заказчик составил техзадание так, что «свой» знал нюансы заранее, а ты — нет — При исполнении тебе начинают «помогать»: не передают документацию вовремя, игнорируют запросы, не подписывают промежуточные акты — При первом удобном случае — односторонний отказ. Формулировка стандартная: «нарушение сроков» — Второй номер аукциона уже наготове. Контракт уйдёт к нему Итог: ты в РНП, «свой» получил контракт. ❓Что с этим делать — не молчать и не паниковать. Каждый запрос — письменно. Каждое молчание заказчика — фиксируй. Любое препятствие — уведомление об остановке работ по ст. 716 ГК РФ. Ст. 406 ГК РФ: если заказчик сам не исполнил обязанности — твоей просрочки юридически не существует. 🔴Подозреваешь, что контракт «не твой»? Юридический центр «ТЕРСКИХ» — выстроим защиту до того, как заказчик сделает первый шаг. 💬https:/...biz

ЛОВУШКА госзаказчика не сработала. Контракт не выполнили. Выиграли в УФАС и судах. В РНП не попали. Подрядчик получил госконтракт. В техзадании не было размеров опор — без них изготовить крепёж невозможно. Написал заказчику. Молчание. Написал снова. Молчание. Остановил работы — письменно, с обоснованием. Заказчик расторг контракт «за просрочку» и пошёл в УФАС. 🔵УФАС — отказал во включении в РНП 🔵Три арбитражных инстанции — отказ признан незаконным Дело № А32-35542/2023 Что спасло подрядчика — письма в нужный момент и знание закона: Ст. 406 ГК РФ: если заказчик не исполнил свои обязанности первым — подрядчик просрочившим не считается. 🔴Получили уведомление об одностороннем отказе? До ФАС — 10 дней. Юридический центр «ТЕРСКИХ» — разберём вашу ситуацию и выстроим защиту.

СЕРИЯ: ТОП-3 ОШИБКИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРИЁМКЕ ПО ГОСКОНТРАКТУ ПОСТ 4 — ЗАКРЫТИЕ СЕРИИ: ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ И РНП Заказчик направил уведомление об одностороннем отказе. У вас есть 10 дней. Потом - РНП. Из практики. Подрядчик выполнил строительно-монтажные работы на 76% от объёма. Оставшиеся работы не мог завершить, потому что заказчик несвоевременно передал проектную документацию - и сам же периодически её менял. Подрядчик инициировал совещания, фиксировал проблемы в переписке. Но когда пришёл односторонний отказ - растерялся и ждал. Итог: заказчик направил сведения в ФАС. Подрядчика пытались включить в Реестр недобросовестных поставщиков. Спасло только одно - в деле была переписка, которая доказала вину заказчика. И суды встали на сторону подрядчика. Цена промедления в такой ситуации — 2 года вне госзакупок. Для строительного подрядчика, работающего по госконтрактам, это фактически ликвидация бизнеса. Что происходит после уведомления об одностороннем отказе По ч. 12–14 ст. 95 44-ФЗ у подрядчика есть 10 дней с момента уведомления, чтобы устранить нарушение. Если в этот срок подрядчик не реагирует - контракт считается расторгнутым, заказчик направляет сведения в ФАС, и начинается процедура включения в РНП. Большинство подрядчиков в этот момент либо паникуют, либо пишут эмоциональные письма заказчику с просьбой «войти в положение». Это не работает. Что нужно сделать в первые 48 часов 1️⃣Оценить законность отказа: выполнил ли заказчик процедуру уведомления (ч. 12 ст. 95 44-ФЗ), есть ли реальные основания по ГК РФ - ст. 715 или ст. 723; 2️⃣Зафиксировать нарушения заказчика: нарушение встречных обязательств (непередача документации, несвоевременное финансирование, отказ от приёмки) - это главный аргумент против РНП; 3️⃣Направить письменный ответ на уведомление - с возражениями по существу, ссылками на нормы, доказательствами своей добросовестности; 4️⃣Параллельно готовить позицию для УФАС: ВС РФ в Определении №307-ЭС25-1254 от 17.02.2025 прямо указал - для включения в РНП УФАС обязан доказать безразличие подрядчика к исполнению контракта. Добросовестное поведение — абсолютная защита; 5️⃣При необходимости - подать заявление в суд о признании одностороннего отказа недействительным до заседания УФАС: это даёт основание просить комиссию ФАС отложить рассмотрение вопроса о включении в РНП. Ключевой принцип РНП - это санкция за умышленную недобросовестность, а не за любое неисполнение контракта. Если подрядчик работал, фиксировал, уведомлял и реагировал - у него есть защита. Если молчал и ждал - доказать добросовестность будет в разы сложнее. Включение в РНП не предрешено в момент получения уведомления. Оно предрешается в следующие 10 дней вашими действиями или бездействием. 📩 Если вы получили уведомление об одностороннем отказе или уже получили извещение о заседании УФАС - напишите мне слово РНП. Разберём ситуацию и выстроим защиту до того, как решение принято. Подрядные споры требуют глубокого знания строительного законодательства и практики арбитражных судов. Юридический центр «ТЕРСКИХ» - партнер строительного бизнеса с 2011 года. Мы выстроим защиту, оспорим односторонний отказ, не допустим включения в РНП. На основе анализа судебной практики прогнозируем: при своевременном обращении и наличии доказательной базы — высокую вероятность защиты от реестра. Доверите дело профессионалам?

СЕРИЯ: ТОП-3 ОШИБКИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРИЁМКЕ ПО ГОСКОНТРАКТУ ПОСТ 3 — ОТКАЗ ОТ ПРИЁМКИ И СПОР Ошибка №3: заказчик не подписал акты - подрядчик ждёт. Из практики. Подрядчик выполнил строительно-монтажные работы. Заказчик прислал отказ от подписания КС-2 - формальный, без конкретных дефектов, просто «работы выполнены не в полном объёме и с отступлениями». Подрядчик начал «выяснять отношения» - звонки, встречи, попытки согласовать доработку. Прошло два месяца. За это время заказчик направил уведомление об одностороннем расторжении контракта и передал сведения в ФАС для включения в РНП. Цена промедления - не просто потеря денег. Это угроза реестра недобросовестных поставщиков и фактическое уничтожение бизнеса на 2 года. Молчание - это не нейтральная позиция. По госконтракту пассивность подрядчика суд читает как согласие с позицией заказчика. Что делать сразу после отказа: 1️⃣оценить: отказ мотивированный или формальный? (это меняет всю тактику); 2️⃣письменно ответить на замечания - конкретно, по каждому пункту; 3️⃣если замечания надуманные - зафиксировать это актом с независимым техническим специалистом; 4️⃣направить повторное уведомление о готовности результата работ; 5️⃣параллельно начать готовить позицию для взыскания оплаты через суд. Приёмка по госконтракту - это не место для надежды на здравый смысл заказчика. Это место для чёткой юридической тактики с первого дня. 📩 Если заказчик не подписывает акты и не даёт внятного отказа - напишите мне АКТЫ. Разберём вашу ситуацию и выстроим стратегию.

СЕРИЯ: ТОП-3 ОШИБКИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРИЁМКЕ ПО ГОСКОНТРАКТУ ПОСТ 2 — ДЕНЬГИ И ДОКУМЕНТЫ Ошибка №2: подрядчик выполнил работы, но убил свою позицию актами и письмами. Из практики. Субподрядчик выполнил работы по договору с генподрядчиком. КС-2 составил сам, направил по электронной почте, но не по адресу, указанному в договоре, а на рабочую почту прораба. Генподрядчик в суде заявил: «Акты не получали, к приёмке не приступали». Доказать факт надлежащего уведомления о готовности результата работ не удалось. Суд не принял КС-2 как надлежащее доказательство сдачи. Цена этой ошибки — подрядчик потерял 4,7 млн рублей не потому, что плохо работал. А потому что плохо отправил письмо. Это не исключение. Это типичная история. Документы в подрядном споре - это не рутина. Это единственное, на что смотрит суд. Ни фотографии с объекта, ни слова свидетелей, ни «все же знают, что мы там работали» не заменят правильно направленный акт с подтверждением получения. Что нужно выстроить до сдачи работ: 1️⃣порядок направления документов строго по контракту (адрес, способ, срок); 2️⃣подтверждение каждого отправления (почта с описью, ЭДО, курьер); 3️⃣письменная реакция на каждое замечание заказчика в срок и по существу; 4️⃣исполнительная документация - полная, без «потом доделаем»; 5️⃣фиксация уклонения от приёмки - отдельным письмом, с датой. В подрядных спорах выигрывает не тот, кто громче возмущается. Выигрывает тот, у кого по каждой стадии есть след в документах. 📩 Напишите мне ЧЕК-ЛИСТ — пришлю список документов, которые подрядчик обязан проверить перед сдачей работ по госконтракту.

СЕРИЯ: ТОП-3 ОШИБКИ ПОДРЯДЧИКА ПРИ ПРИЁМКЕ ПО ГОСКОНТРАКТУ ПОСТ 1 — БОЛЬ И ОШИБКА Ошибка №1: подрядчик ждёт «нормальной» приёмки. А её не будет. Вот реальная история из практики. Подрядчик выполнил ремонтные работы по муниципальному контракту. Всё сдано. Объект принят по факту - заказчик на объекте был, претензий на словах не было. Подрядчик отправил акты КС-2 и ждал подписания. Заказчик молчал три недели. Потом прислал список из 11 «замечаний», часть из них появилась уже после того, как объект начал эксплуатироваться. Итог: 4 месяца спора, деньги зависли, подрядчик за это время ещё и получил претензию по неустойке за «нарушение сроков сдачи». Цена этой ошибки - не просто задержка оплаты. Это потеря переговорной позиции и кассовый разрыв, который убивает малый строительный бизнес. Почему так происходит? Потому что подрядчик думает: «Мы сделали - нам заплатят». А по госконтракту логика другая: право на оплату надо доказать, а не просто заработать. Заказчик не подписывает по праву сильного, потому что может. Потому что система позволяет тянуть. Потому что у подрядчика нет зафиксированной процедуры сдачи, которую потом не обойти. Правильная модель: 1️⃣ направляешь акты строго по условиям контракта, с подтверждением получения; 2️⃣ фиксируешь объём и результат документально, до начала приёмки; 3️⃣ каждое замечание получает письменный ответ в разумный срок; 4️⃣ вся переписка ведётся так, чтобы она читалась в суде как хронология уклонения заказчика. Приёмка — это не финальная формальность. Это точка входа в спор или точка выхода с деньгами. Третьего не дано. 📩 Если у вас зависла приёмка по госконтракту или заказчик тянет с подписанием актов - напишите мне слово ПРИЁМКА. Разберу, где у вас слабое место.

НАЛОГОВАЯ МОЖЕТ ОШИБАТЬСЯ? К нам обратилась пенсионерка, которой насчитали налоги за 2017-2018 годы. Налоговая служба в одностороннем порядке списала деньги с её банковской карты. Юристы нашего центра подали в суд с требованием обжаловать решение налогового органа. Налоговая воспользовалась своим механизмом, когда она направляет требование в банк и списывает деньги со счета. Они предоставляют в банк документ, который подтверждает, что налоги были недоплачены. Банк получает бумагу и обязан списать деньги и отправить их в бюджет. Однако, мы убедили суд, что так делать нельзя, поскольку налоговая взыскивает средства за давний период (более 3 лет)🚫. Мы обжаловали это взыскание в суде. Налоговая поняла, что мы правы, и начала через суд взыскивать налоги. Они решили подстраховаться и получить решение суда о том, что действовали правильно. 😏 Суд отклонил их требование ❌, поскольку действительно были пропущены сроки взыскания долгов и налогов. Налоговая служба пыталась затянуть процесс, но по решение их же суда они были обязаны вернуть нам все деньги, которые были незаконно списаны. Таким образом, мы разобрались с ситуацией до суда 👌🏻 ☑️ Знание закона позволяет квалифицированным юристам защитить права человека даже в спорах с налоговыми органами 👌🏻 В нашем юридическом центре «ТЕРСКИХ» вы можете получить квалифицированную юридическую помощь! Просто напишите мне в директ 👌🏻 Адвокат для бизнеса Виктор Терских

Я люблю свою работу! 👥 Буквально на днях общался с новым клиентом, пришедшим по рекомендации, собственником группы компаний, имеющим своих юристов, но желающим выйти на новый уровень юридической поддержки своих бизнесов! 🫱🏻‍🫲🏼 Мы пообщались сначала вдвоем, а поняв, что говорим на одном языке, подключили к диалогу своих помощников, юристов, сформулировали задачи и GO за работу 👊🏻 Мне нравится общаться с людьми, находить общий язык, точки соприкосновения, помогать им с формулировкой запросов, определять стратегию работы. Такая работа не утомляет, а лишь дает энергию! Вам знакомо это ощущение? Многим может быть не совсем понятно, чем я занимаюсь - веду ли адвокатскую деятельность, работаю ли юристом… Всё чуть сложнее! 🥰 Именно благодаря ресурсам нашего Юридического Центра «ТЕРСКИХ» нам удается квалифицированно и за справедливую оплату решать юридические проблемы наших доверителей / клиентов! И СЕГОДНЯ НАШЕМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ ГОД 🔥 Принимаем поздравления 🎉 Адвокат для бизнеса Виктор Терских

Что делать если в одном судебном деле переплетаются: — халатность, повлекшая смерть человека — несправедливость — дележка денег между родными братьями В таком деле довелось участвовать юристам нашего Центра. Мы всегда стараемся решить вопрос в пользу нашего клиента, и поправить несправедливость, возникающую в нашей жизни Жила-была мама была у неё два сына, маму сбивает машина на дороге и все заканчивается трагично… В суде виновника этой автомобильной аварии обязали выплатить 1 000 000 руб. компенсации одному братьев, который представлял интересы семьи в зале сюда Почему братья не пошли в суд вдвоём? Потому что они братья и доверяли друг другу ровно до момента пока дело не коснулось денег. Устно договорились поделить компенсацию 50/50 Но! Брат, получивший всю сумму пропал и перестал выходить на связь Так как все договорённости о разделе компенсации были устными, то второй брата остался ни с чем и в этот момент к делу и подключились наши юристы Так как взыскать деньги с обманщика не представлялось возможным из-за того что в судебном решении было указано что деньги полагаются именно ему, а про их раздел ничего не сказано, то пришлось дополнительную сумму взыскивать с виновника ДТП - ещё 500 000 руб. руб. компенсации в пользу обманутого брата потерявшего мать. Как думаете это справедливая история? Адвокат для бизнеса Виктор Терских