Найти в Дзене
Пропуск срока по вине заказчика: как вести себя подрядчику?
Публикую текстовую версию записки от 16.03.2026 г. Посмотреть видеоверсию можно здесь: Рутуб Ютуб Внимание!!! В Видеоверсии есть мои комментарии к этому делу, а также ссылка на реквизиты судебного акта. В соответствии с условиями контракта (заключен по 44-ФЗ), исполнитель по заданию заказчика обязывался в установленный срок оказать услуги по техническому обслуживанию оборудования заказчика. Контракт предусматривал начальный и конечный сроки оказания услуг. Также было предусмотрено, что услуги оказываются на основании заявок заказчика...
2 дня назад
Навязанные автодиллером услуги незаконны: спор с ООО «АСПЭК-Техно»
Публикую текстовую версию записки от 10.03.2026 г. Посмотреть видеоверсию записки можно здесь: Рутуб Ютуб ВНИМАНИЕ!!! В видеоверсии есть мои комментарии к этому делу, а также ссылка на реквизиты судебного акта. Гражданин приобрел в автосалоне (ООО «АСПЭК-Техно») автомобиль. При покупке ему была предоставлена скидка. Однако в дополнительном соглашении к договору указывалось, что скидка предоставляется при условии заключения им кредитного договора, договора страхования от несчастных случаев, приобретении карты помощи на дорогах у партнеров продавца...
6 дней назад
Супруги делят квартиру, купленную на деньги родственника одного из супругов: дарение или нет?
Публикую текстовую версию записки от 06.03.2026 г. Посмотреть видеоверсию можно здесь: Рутуб Ютуб ВНИМАНИЕ!!! В видеоверсии есть мои комментарии к этому делу, а также ссылка на реквизиты судебного акта. В период брака супругами была приобретена квартира. Покупателем был указан один из супругов. Однако оплату по договору произвел близкий родственник покупателя. После расторжения брака возник спор о разделе этой квартиры. Покупатель ссылался на то, что квартира получена на подаренные деньги, поэтому является его личной собственностью...
1 неделю назад
Договор продажи автомобиля: на что обратить внимание
Публикую текстовую версию записки от 05.03.2026 г. Посмотреть видеоверсию можно здесь: Рутуб Ютуб Предлагаю Вам разбор договора купли-продажи автомобиля, который предлагалось заключить в моей недавней практике. Ниже будут приведены пункты договора, которые вызвали мою критику. Для лучшего восприятия моей позиции рекомендую посмотреть видеоверсию этой записки (ссылки даны в начале этой записки). 1. Здесь замечаний нет. Просто показываю шапку договора (наименования сторон удалил). Обращаю внимание, что это договор купли-продажи между двумя юридическими лицами...
1 неделю назад
Индексация заработной платы бухгалтеру
Публикую текстовую версию записки от 02.03.2026 г. Посмотреть видеоверсию можно здесь: Рутуб Ютуб Внимание!!! В видеоверсии есть ссылка на реквизиты судебного акта, а также мои комментарии к этому делу. Работник работал в ТСЖ в должности бухгалтера. Дополнительно на него были возложены обязанности по другим должностям. За это ему производились соответствующие доплаты. С июня 2019 г. по решению членов правления ТСЖ всему предприятию подняли заработную плату на 25%. Повышение коснулось и бухгалтера...
1 неделю назад
Оспаривание документации по 223-ФЗ
Публикую текстовую версию записки от 24.02.2026 г. Посмотреть видеоверсию можно здесь: Youtube Rutube ВНИМАНИЕ!!! В видеоверсии есть мои комментарии к этому делу, а также ссылка на реквизиты судебного акта. Антимонопольная служба признала незаконными положения закупочной документации по 223-ФЗ. Оспаривая решение, заказчик ссылался на то, что ФАС не должен был рассматривать жалобу заявителя на закупочную документацию, поскольку заявитель не являлся участником закупки, не подавал заявление на участие в процедуре...
2 недели назад
Спор о качестве товара или "первое слово съела корова"
Публикую текстовую версию записки от 26.02.2026 г. Посмотреть видеоверсию можно здесь: Рутуб Ютуб ВНИМАНИЕ!!! В видеоверсии есть мои комментарии к этому делу, а также реквизиты судебного акта. После поставки оборудования покупатель выявил недостатки в товаре. Об этом покупатель уведомил поставщика и заявил об отказе в принятии некачественного товара. Поставщик устранил часть недостатков, касающихся документации к оборудованию. Относительно недостатков в виде технических дефектов, он заявил, что поскольку...
3 недели назад
Ответственность покупателя за просрочку оплаты товара
Публикую текстовую версию записки от 20.02.2026 г. Посмотреть видеоверсию Вы можете здесь: Рутуб Ютуб ВНИМАНИЕ!!!! В видеоверсии есть ссылка на реквизиты судебного акта Верховного Суда РФ, а также мои комментарии к этому делу. Организация на праве постоянного бессрочного пользования владела земельным участком сельскохозяйственного назначения. В администрацию было подано заявление о выкупе этого участка в собственность без проведения торгов. Между сторонами возник спор о выкупной стоимости земельного участка, который был рассмотрен арбитражным судом...
3 недели назад
Учредитель истребует имущество ликвидированной компании
Публикую текстовую версию записки от 19.12.2025. Видеоверсию можно посмотреть здесь: Ютуб Рутуб ВНИМАНИЕ!!! В видеоверсии есть ссылка на реквизиты судебного акта, а также мои комментарии к нему. Пользуясь служебным положением, директор дочерней компании переоформил недвижимое имущество на третье лицо. В последующем это имущество было продано второму приобретателю (конечными приобретателями были двое граждан - по 50% доли у каждого). После этого дочерняя компания была ликвидирована. Узнав об этом...
3 недели назад
Поставщик не уведомил заказчика о включении в РНП: какие последствия?
Публикую текстовую версию записки от 17.02.2026 г. Посмотреть видеоверсию можно здесь: Youtube Rutube ВНИМАНИЕ!!! В видеоверсии есть мои комментарии к этому делу, а также ссылка на реквизиты судебного акта. В рамках 44-ФЗ предприниматель заключил с заказчиком контракт на поставку товара. Контракт был заключен по итогам аукциона. Аукционная документация содержала требование о том, что поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (РНП). Контракт был заключен и полностью исполнен обеими сторонами: поставщик поставил товар, заказчик оплатил поставленное...
1 месяц назад
Срочный трудовой договор с продавцом: можно ли такой заключить?
Публикую текстовую версию записки от 10.02.2026 г. Посмотреть видеоверсию можно здесь: Рутуб Ютуб Внимание!!! В видеоверсии есть ссылка на реквизиты судебного акта, а также мои комментарии к этому делу. Магазин заключил срочный трудовой договор с продавцом на период роста сезонных продаж. Работник оспорил условие о сроке и просил признать трудовой договор бессрочным. Рассказываю является ли рост сезонных продаж основанием для заключения срочного трудового договора. - Работник был принят на должность продавца в отдел «Горячие напитки и кондитерские изделия»...
1 месяц назад
Строительство на земельном участке в долевой собственности
Публикую текстовую версию записки от 05.02.2026 г. Посмотреть видеоверсию можно здесь: Рутуб Ютуб ВНИМАНИЕ!!! В видеоверсии есть мои комментарии к этому делу, а также ссылка на реквизиты судебного акта. Гражданин обратился с иском к администрации о сохранении жилого дома в реконструированном состоянии. Также он просил изменить доли в общей долевой собственности на этот дом. В качестве соответчика также был указан второй сособственник дома (дом был в долевой собственности). Иск обосновывался тем, что истец с целью улучшения жилищных условий осуществил работы по реконструкции дома...
1 месяц назад