Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 07.05.2024 по делу № А58-6792/2024
Суд рассмотрел дело о срыве сроков работ подрядчиком при капремонте инженерных систем в МКД.
Подрядчик предъявил доказательства того, что нарушение сроков работ были вызваны внешними обстоятельствами:
– уведомления заказчика от отказах собственников помещений;
– письменные предложения заказчику расторгнуть договор.
Позиция суда
Поддержал подрядчика, т. к. не было оснований для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП):
– не доказан злой умысел;
– не имелось признаков недобросовестности;
– срыв сроков связан с не зависящими от подрядчика обстоятельствами.
Напоминаем
Включить участника в РНП можно, только если будет доказано, что он:
– отказывался от заключения контракта;
– намеренно уклонялся от выполнения работ;
– совершал действия, нарушающие условия контракта.