КонсультантПлюс || ГК РайТ

В серии этих тематических постов покажем вам реальные вопросы, на которые отвечают эксперты нашей ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ. В конце статьи — БОНУС для вас!:) Проведена модернизация основного средства, у которого остаточная стоимость 0 и срок начисленной амортизации уже вышел. Необходимо ли доначислить амортизацию на сумму модернизации? Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем: Да, необходимо в случае увеличения первоначальной стоимости и срока полезного использования модернизированного ОС. Начисление амортизации...

Краткое содержание Гражданка N получает пенсию с 2007 года. В 2025 году она сделала запрос в ОСФР о периодах работы в 1977 году и узнала, что они не вошли в расчёт стажа. Поскольку это уменьшило размер выплат, она обратилась в суд с требованием включить эти периоды в страховой стаж и пересчитать пенсию с момента назначения. Суд первой инстанции иск удовлетворил. Апелляция возражала против начальной даты перерасчёта. Кассация поддержала решение первой инстанции. Для кого (Для каких случаев): Для граждан предпенсионного периода...

Краткое содержание ООО заключило с государственным учреждением договор на ремонт кровли. Исполнитель не успевал сдать объект в установленный срок, потому что ему мешали погодные условия. Но этот риск был очевидным при подаче заявки на конкурс. Заказчик проявил гибкость и разрешил подрядчику завершить работы через месяц после крайнего срока контракта. Но ожидания не совпали с реальностью. Госучреждение в одностороннем порядке расторгло договор. И предъявило иск на взыскание неустойки в размере 2,6 млн рублей...

Кто имеет возражение против такого: Подотчет — это всегда зона риска, начиная с оформления доверенности, заканчивая разногласием в размере суточных по командировке. Сможете решить задачу со звёздочкой? Сотрудника отправили в командировку на один день в соседний город на служебной машине. Он вернулся, написал заявление на суточные в полном размере, как за обычную командировку. Бухгалтер выплатила. А через неделю работник уволился...

Краткое содержание Организация взяла в аренду четыре здания, которые изначально требовали вложений в ремонт. Планировалось их потом выкупить. Но грянула пандемия, и ООО решило расторгнуть договор аренды. По условиям — вернуть всё нужно было в том же состоянии, что и получили. Арендатор так и сделал. А межрегиональное территориальное управление Росимущество предъявило иск на 32,2 млн рублей. Три судебные инстанции иск отклонили, признали неправомерным. Для кого (Для каких случаев): Для участников договора аренды...

Долгое время фраза «изменение существенных условий контракта» была для заказчика чем-то из области фантастики или прямого нарушения. Закон 44-ФЗ стоял на страже стабильности: подписал — исполняй любой ценой. Но жизнь сложнее бюрократии. Курс рубля прыгает, санкции меняют логистику, а поставщик вдруг оказывается на грани банкротства не по своей воле. Вам интересно узнать: когда же можно легально...

В серии этих тематических постов покажем вам реальные вопросы, на которые отвечают эксперты нашей ЛИНИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ. В конце статьи — БОНУС для вас!:) В 2024 г нам был выставлен счёт и оказана услуга самозанятым на сумму 29 000,00, а чек не был предоставлен, если самозанятый выдаст чек сегодняшнем числом на сумму 29 000,00, можно будет его взять в учёт? ООО УСН (доходы-расходы). Рассмотрев Ваш вопрос, сообщаем: Нужно пробить чек по этой продаже в приложении «Мой налог». Если самозанятый не пробил чек своевременно, то зафиксировать продажу можно позже...

Краткое содержание Исполнитель не укладывался в срок исполнения контракта. О причинах письменно объяснил заказчику, что ему помешали скрытые препятствия: кабель и запрет комитета. А заказчик потребовал с подрядчика 838 тыс. рублей неустойки. Три суда в иске отказали. Для кого (Для каких случаев): Для участников закупки по 44-ФЗ. Для случаев взыскания неустойки по государственному контракту на выполнение работ. Сила документа: Постановление Арбитражного суда округа. Казённое учреждение (КУ) и ООО заключили контракт на обустройство городских остановок...

Компании и предприниматели вправе нанимать по гражданско-правовым договорам (ГПД) физлиц, имеющих статус плательщика НПД или без него. Неправильная организация работы с такими подрядчиками и исполнителями может обернуться для заказчика пристальным вниманием со стороны трудинспекции, повышением риска проведения налоговой и внеплановой трудовой проверок. А по их результатам возможна переквалификация ГПД в трудовые договоры. Обо всём по порядку расскажет КОКУРИНА Мирослава Александровна, ведущий эксперт электронного журнала «Главная Книга»...

Краткое содержание СФР потребовал вернуть переплату сельской надбавки работающему пенсионеру. Суды трёх инстанций отказали: фонд не доказал недобросовестность получателя, а в заявлении о перерасчёте отсутствовало чёткое указание на обязанность уведомлять о трудоустройстве как об основании для прекращения выплаты. Переплата признана невозвратной. Для кого (Для каких случае): Для получателей страховой пенсии по старости, для работающих пенсионеров. Для случаев излишне выплаченной фиксированной выплаты...

Если вы до сих пор думаете, что достаточно просто пробить чек, — вы ошибаетесь. Налоговая теперь проверяет даже то, как вы храните денежные документы и заполняете реестр депонированных сумм. А за обычную командировку, оформленную по старым правилам, можно получить претензию по налогу на прибыль. Есть желание пройтись по всем блокам...

Краткое содержание Подрядчик сделал капремонт фасада на 10 млн рублей. Заказчик отказался принимать работу и произвести окончательную оплату по договору: не хватает документов. Три инстанции встали на сторону подрядчика. Главный вывод: если результат передан, а заказчик не объяснил почему не подписывает акт, — платить придётся. Для кого (для каких случаев): Для заказчика, подрядчика с участием Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, для управляющей компании. Сила документа: Постановление Арбитражного суда округа...