Арбитражный суд Камчатского края обязал ФГБУ "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник" заплатить подрядчику 12,5 млн рублей за ремонт катера, сообщило РИА Новости со ссылкой на инстанцию.
Суд отказал ФГБУ "Кроноцкий заповедник" в удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с учреждения в пользу ИП К. 12,5 миллионов рублей долга; 350 тысяч рублей расходов по уплате государственной пошлины.
- отметили в суде.
В мае 2023 года заповедник заключил с подрядчиком договор на капитальный ремонт катера "Анисифор Крупенин" на сумму 28,6 млн рублей. Когда работы были выполнены, заказчик принял только их часть, а за остальное платить отказался, при этом потребовав от подрядчика самостоятельно спустить катер на воду, а также выплатить неустойку за просрочку.
На это подрядчик подал встречный иск: он утверждал, что работы выполнены. Назначенная судом экспертиза подтвердила доводы подрядчика. При этом выяснилось, что изначальная документация была неполной - смета не составлялась, а цена контракта не обосновывалась, хотя заповедник без замечаний принимал промежуточные акты.
Суд обязал заповедник выплатить подрядчику 12,5 млн рублей, а также взыскал с него 350 тысяч рублей госпошлины в пользу предпринимателя и 720 тысяч рублей за экспертизу. При этом учреждению вернули излишне уплаченную пошлину в 82 тысячи рублей.