🚧 Суд разрешил продлить срок госконтракта на строительство дороги в Подмосковье

🚧 Суд разрешил продлить срок госконтракта на строительство дороги в Подмосковье

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск подрядчика, требующего изменить сроки выполнения работ по госконтракту. Причина — непредвиденные обстоятельства, из-за которых завершить объект в срок стало невозможно.

Почему сроки пришлось менять?

🔧 Корректировки проекта: изменилось расположение дороги, схемы освещения, канализации и электроснабжения.

🇷🇺 Импортозамещение: пришлось заменить иностранное оборудование (например, шведские насосы на российские).

📄 Неучтенные коммуникации: на месте работ обнаружили скрытые инженерные сети, не указанные в документации.

⏳ Задержки экспертизы: госэкспертиза вовремя не согласовала изменения проекта.

Суд учел, что подрядчик неоднократно уведомлял заказчика о проблемах, но ответа не получил. При этом расторжение контракта привело бы к срыву нацпроекта «Безопасные дороги» и дополнительным бюджетным расходам.

На что опирался суд?

👉 Статья 451 ГК РФ: изменение контракта возможно при существенных обстоятельствах, которые стороны не могли предвидеть.

👉 Поправки в законе 44-ФЗ (2022 г.): разрешают продлевать сроки госзакупок из-за форс-мажоров, включая санкции и необходимость импортозамещения.

Важно для подрядчиков:

✅ Если возникли независящие от вас проблемы — фиксируйте все уведомления заказчику.

✅ Суды могут встать на вашу сторону, даже если контракт уже продлевался.

✅ Общественная значимость объекта усиливает шансы на изменение условий, а не расторжение.

Решение показывает: гибкость в госзакупках возможна, особенно когда на кону — социально важные проекты.

Источник: Решение Арбитражного суда Московской области от 07.05.2025 по делу №А41-3609/2025