КАК ПОЛУЧИТЬ КУХНЮ ЗА 1,6 МЛН И ЗАРАБОТАТЬ НА ЭТОЙ СДЕЛКЕ ЕЩЕ 5,5 МИЛЛИОНОВ Всем привет! Разбираем дело о «потребительском экстремизме», по которому я представляю интересы мебельщика. Это классика жанра: как использовать закон не для защиты прав, а для обогащения. Главный герой: Заказчик (Истец), который хочет и мебель оставить себе, и деньги вернуть в размере 5х от того что заплатил. В чем абсурд? Давайте посмотрим на хронологию: 🔴 Позиция истца: «Сроки нарушены еще летом! Верните деньги!» 🟢 Реальность: Весь июль, август и сентябрь Заказчик принимает монтажников, согласует изменения в проекте, просит переделать шкафы под кондиционеры и... молча ждет, пока мебель будет полностью установлена. То есть, по логике истца, просрочка «уже была», но он не спешил расторгать договор. Он дождался, пока мебельщик: ✅ Закупит дорогие материалы; ✅ Изготовит фасады и корпуса; ✅ Привезет всё на объект; ✅ Проведет сложнейший монтаж. И только когда мебель была собрана и установлена в квартире, когда пришло время подписывать акт — вдруг появилась претензия об отказе! Давайте называть вещи своими именами: это не обиженный клиент, которому нужна защита. Если сроки сорваны и вам «не нужна такая мебель» — вы отказываетесь от неё в момент нарушения срока. Но Истец выбрал другую стратегию: дождаться результата работ, запереться в квартире с новой кухней и заявить: «А теперь верните мне все деньги, потому что вы опоздали (пока я сам не давал вам работать)». Не давал работать? Мебель должна была быть готова к августу и начаться ее монтаж. Но весь Август-сентябрь: На объекте идет грязный ремонт. Ставить дорогую мебель в пыль и подтеки краски — значит загубить её. Мой доверитель ждал, пока строители заказчика закончат бардак, а теперь его в этом винят! Хотя к августу вся мебель была уже готова, надо было ее только установить. Подозрителен и следующий момент: Заказчик втихую отправил претензию по почте России, не сказав ни слова в Telegram, где шло всё общение (более 180 страниц формата А4 за пару месяцев). При этом отправил претензию так, чтобы у Мебельщика не было ни единого шанса ее получить. Более того, когда предприниматель пытался прийти и доделать мелкие штрихи, его просто не пустили в квартиру. Цель понятна: не дать закончить работу, чтобы сумма «неустойки» капала дальше. Что имеем в итоге: Мебель стоит в квартире, Истец ей пользуется. При этом он требует в суде: Вернуть 1,6 млн руб. за саму мебель. Выплатить еще 3,2 млн руб. неустойки. Добавить штраф 2,4 млн. Суммарно — 7,2 миллиона рублей. При этом мебель Заказчик естественно хочет оставить у себя. Это уже не защита прав. Это попытка получить мебель бесплатно и еще заработать на машину сверху. Что будет дальше? Сейчас наша главная цель назначить судебную экспертизу, чтобы доказать, что заказанная Истцом мебель полностью готова и установлена. P/S От моего Доверителя получено согласие максимально подробно освещать каждый этап этого дела, так что ждите репортажи из Ленинского районного суда г. Перми. Следите за обновлениями, будет жарко! Не дадим использовать Закон как дубину для грабежа предпринимателей, не в мою смену😎
ПотребСовет: Защита потребителей
1522
подписчика
Канал юриста Василия Черепанова.…
422 672 рубля за непоставленную кухню: как суд заставил продавца заплатить
Дело: № 2-584/2025 (33-9399) Ленинский районный суд Нижнего Тагила и Свердловский областной суд.
Цена вопроса: 272 757 руб. (стоимость кухни) → 422 672 руб. 25 коп. (итоговая сумма взыскания с продавца)
Период: сентябрь 2024 — июль 2025
Сроки: 45 рабочих дней по договору против 10 месяцев судебных баталий
Сложность: 4 из 5. Казалось бы, рядовой спор потребителя с продавцом, но с подвохом в каждом пункте договора.
Результат: Покупатель отстоял свои права в апелляции, превратив свой иск в пятикратную финансовую победу...
Как выиграть 5,2 МИЛЛИОНА у завода «Москвич» за бракованный Duster
Цена вопроса: 2,5 млн рублей + неустойка Сроки: С июля 2020 г. по август 2025 г. Сложность: Высокая (спор с заводом-изготовителем, две экспертизы, три судебные инстанции) Итог: Полная победа потребителя, но с корректировкой «карательных» сумм судом. Ключевой урок: Даже очевидный для вас брак нужно доказать так, чтобы в него поверил суд. А еще — готовьтесь к тому, что апелляция может урезать неустойку просто «по справедливости». Судебные акты: решение суда, определение апелляции История Анны...
«Ой, это глюк!»: Как взыскать с автодилера 205 500 ₽ за неправильную цену в интернете.
Дело: №2-1538/2025 (Пермь, Свердловский районный суд г. Перми) ссылка на решение суда, ссылка на апелляционное определение
Цена вопроса: 130 000 руб. убытков + штраф 68 500 руб. + моралка 7 000 руб.
Сроки битвы: Ноябрь 2024 — Декабрь 2025
Сложность: 4 из 10. Закон на твоей стороне, но нужно пройти через стену бюрократии и отговорок.
Результат: Потребитель — 1:0 — Дилер.
Суть: Дилер выставил на сайте завода машину за 1.32 млн, взял предоплату, а потом сказал: «Ой, там ошибка, реальная цена — 1.52 млн»...
Холодный дом, горячий иск: как взыскать с подрядчика 3 млн рублей за ледяные углы.
Дело: № 2‑455/2025 (№ 33‑10452/2025)
Суд: Индустриальный районный суд г. Перми, Пермский краевой суд
Суть: Спор по договору подряда на строительство частного дома. Заказчик против ИП-застройщика.
Цена вопроса: 3 038 105,60 рублей (взыскано + штраф)
Сроки: Решение — 30.05.2025, апелляция — 26.12.2025
Результат: Требования заказчика удовлетворены почти полностью. Представьте: вы строили дом мечты. Два договора подряда, больше 7 млн рублей, акт приёмки подписан. Но с первой же зимой оказывается, что...
Сломанное плечо, закон и 50% штраф: почему «сама виновата» — самая дорогая фраза для бизнеса
Вашему вниманию идеальная история — дело, где юристы истца выжали из ситуации максимум, а суд четко расставил все точки над i. Его итог — готовый учебник по тому, как нельзя обращаться с безопасностью клиентов и что бывает, если это игнорировать.
Дело: № 33-536/2026 Кировского районного суда г. Перми (оставлено в силе апелляцией)
Цена вопроса: Здоровье и качество жизни потребителя
Суть проблемы: Клиентка сломала плечо, упав на необозначенном пороге в темном тамбуре салона красоты.
Итог суда: 166 390 рублей взыскано в пользу пострадавшей (вред + штраф 50%)...
21 миллион за квартиру, 80 — за ошибку застройщика: Как семья с тремя детьми обернула брак в ремонте в состояние
Представьте: вы покупаете квартиру за 21 миллион рублей, а суд решает взыскать с застройщика в четыре раза больше — целых 80 миллионов! Звучит как фантастика? Но это абсолютно реальная история из моей юридической практики. Это дело стало самым крупным и показательным в моей карьере. Как такое возможно? Всё просто: надо хорошо знать законы и использовать эти знания на 100%. Если кратко — секрет в том, как именно была куплена квартира. Но давайте по порядку. Наш «оппонент» — застройщик «М.Строй», входящий в могущественную группу компаний ПИК...
Купил б/у BMW за 2,9 млн — получил 7 млн от салона: как выиграть суд за скрытые недостатки и оставить машину у себя
Эта статья — пошаговое руководство к действию для тех, кто купил б/у автомобиль со скрытыми дефектами. Я не буду рассказывать байки, а на реальном примере с цифрами и документами покажу, как нам удалось взыскать с недобросовестного продавца 7 000 000 рублей за недостатки автомобиля стоимостью 2 900 000 рублей. Вы получите не теорию, а готовую инструкцию: какие доказательства собирать, на какие законы ссылаться и как избежать ошибок в суде. Осенью 2023 года наш клиент (буду обозначать его как Алексей) приобрел в салоне BMW X5 xDrive 25d 2017 года за 2 900 000 рублей...
Верховный Суд встал на защиту прав потребителей: как вернуть деньги за некачественные образовательные услуги
Сегодня разберем Определение Верховного суда РФ от 22 октября 2024 г по делу № 4-КГ24-57-К1 Решение Верховного Суда РФ касается спора между Потребителем и компанией "ГикБрейнс" о возврате денежных средств за некачественные образовательные услуги. Давайте разберём его по пунктам и объясним простыми словами. Впоследствии Верховный суд РФ отменил эти решения, указав на серьёзные ошибки. Судья первой инстанции в Решении также допустил путаницу. Для возврата стоимость услуг он использовал 32 статью, а неустойку уже считал по 28 стать или 3% вдень...
Принят новый закон о защите прав потребителей
Оказывается с 6.12.2024 года мы живем с новым законом о защите прав потребителей. Речь идет об "Единых правилах в области защиты прав потребителей Союзного государства" . Утверждены Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 декабря 2024 г. N 6. Согласно ст. 60 Договора между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 "О создании Союзного государства" Законы и декреты предназначены для общего применения, являются обязательными во всех частях и после их официального опубликования подлежат прямому применению на территории каждого государства - участника...
Как мы заставили Райффайзенбанк выплатить 247 000 рублей кэшбэка
Сегодня вас ждет увлекательный юридический контент, на конкретном примере разберем, что делать если банк отказывается выплачивать вам кэшбэк! Статья подойдет и для решения иных проблем с банками, поскольку алгоритм один и тот же. 1. Завязка Чтобы удержать или привлечь своих клиентов банки придумывают различные программы лояльности. Такая программа есть и у Райфа. За совершенные по картам покупки банк выплачивает Баллы, которые переводится в рубли , исходя из расчета 1 Балл за 1 рубль РФ Не знаю как...
Штрафные санкции для застройщиков по искам потребителей уменьшили в 10 раз!
Из неприятных новостей. С 1.09.2024 года существенно снижается ответственность застройщиков за передачу квартир с недостатками. Федеральный закон Подписан Президентом 08.08.2024 Напомню, что дольщик, который обнаружил в новой квартире недостатки или дефекты, может потребовать от застройщика: 1.устранить недостатки; 2. соразмерно уменьшить цену договора; 3.возместить расходы на ремонт. За нарушение срока удовлетворения этих требований была неустойка в размере 1% за каждый день просрочки (365 % годовых) от стоимости расходов, необходимых для устранения недостатков (без ограничения по сумме)...