2 подписчика
ЛОВУШКА госзаказчика не сработала. Контракт не выполнили. Выиграли в УФАС и судах. В РНП не попали.
Подрядчик получил госконтракт.
В техзадании не было размеров опор — без них изготовить крепёж невозможно.
Написал заказчику. Молчание.
Написал снова. Молчание.
Остановил работы — письменно, с обоснованием.
Заказчик расторг контракт «за просрочку» и пошёл в УФАС.
🔵УФАС — отказал во включении в РНП
🔵Три арбитражных инстанции — отказ признан незаконным
Дело № А32-35542/2023
Что спасло подрядчика — письма в нужный момент и знание закона:
Ст. 406 ГК РФ: если заказчик не исполнил свои обязанности первым — подрядчик просрочившим не считается.
🔴Получили уведомление об одностороннем отказе?
До ФАС — 10 дней.
Юридический центр «ТЕРСКИХ» — разберём вашу ситуацию и выстроим защиту.
Около минуты
3 дня назад