53 подписчика
Заказчик не вправе взыскивать с подрядчика неустойку, если сам впал в просрочку
📌Фабула дела:
Общество А. (Заказчик) обратилось с иском к компании Б. (Подрядчик) о взыскании неустойки.
📍Позиции судов:
Суды трех инстанций удовлетворили иск частично, исходя из нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, наличия встречного неисполнения обязательств со стороны Заказчика, необоснованности начисления неустойки от общей цены договора, необходимости снижения неустойки до 10% от цены договора.
При этом суд апелляционной инстанции, оценив доводы Ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, о просрочке выдачи проектной документации, о внесении изменений в проектную и рабочую документации, о длительном согласовании рабочей документации, их отклонил, указав, что к затягиванию процесса строительства также привело ненадлежащее исполнение обязательств Ответчиком.
Около минуты
22 сентября 2024