196 подписчиков
📌 ЧАСТЬ 4.
Окончание.
Расскажем поподробнее об решении Арбитражного суда.
Суть конфликта состоит в следующем.
▶️ Договор об аренде участка под строительство был заключен с выигравшем аукцион ООО "СТАРТ" 05.07.2019 на 4 года и 6 месяцев. В нем предусматривались сроки различных этапов получения разрешительной документации, проектирования и строительства. За нарушение сроков был предусмотрен штраф в размере квартальной арендной платы (напомним, что ООО выиграло аукцион, предложив сумму годовой аренды почти в 4 раза превышающую стартовую, а именно, более 2,6 миллиона рублей).
▶️ Поскольку Департамент городского имущества счёл, что сроки этапов нарушены, он обратился в суд за взысканием штрафа в размере 650151 руб. 01 коп.
▶️ Ответчик, однако, возражал, ссылаясь на ковидные ограничения, приостановку работ предприятий, перевод сотрудников предприятий и учреждений на дистанционный режим работы, изменение в законодательстве в части предоставления документации при получении разрешения на проектирование и строительство, а ТАКЖЕ на то, что к моменту рассмотрения дела, были оплачены авансы по договорам техприсоединения, и часть работ первоначального этапа, как следует из решения суда, была выполнена (список в решении Арбитражного суда прилагается).
❓ Однако непонятно, были ли представлены в суд подписанные сторонами акты выполненных работ, так как суммы по договорам за выполненные работы должны были быть списаны либо в затраты, либо на 08 счет, что из отчетности не следует. Возможно, работы были выполнены частично, и акты до 2023 года не подписывались.
❓ И, кстати, непонятно также, начислялась ли арендная плата за лесной участок, так как ни на 08 счете ("Вложения во внеоборотные активы"), ни в затратах, а, соответственно и в финансовых результатах (убытках), арендной платы в размере 2,6 млн. руб. в год нет.
▶️ Тем не менее ООО "СТАРТ" все инстанции суда выиграло, НО вот в списке выполненных работ и их исполнителей мы нашли нечто интересное.
📍Первым в списке идет ООО СК "Руфь" - проектирование и строительство. 03.02.2020. Беглый поиск приводит нас к троицкой строительной компании, зарегистрированной по адресу: Троицк, Городская ул. д.20. Логично, скажете вы, почему бы троицкой компании не проектировать и не строить в Троицке. Но есть один нюанс. Генеральным директором этой компании является ТЕТЕРКИН Юрий Витальевич, родной брат ТЕТЕРКИНА Леонида Витальевича, трудившегося на момент начала этих всех событий в 2019 году (регистрации ООО "СТАРТ" и последовавшей почти непосредственно за ней победы в аукционе) заместителем главы Администрации городского округа Троицк по строительству и градостроительству. А с августа 2019 года и по настоящий момент по совершенно случайному совпадению Леонид Витальевич занимает пост Начальника Управления мониторинга и обеспечения строительства в Департаменте спорта города Москвы, при этом в круг его обязанностей входит осуществление мониторинга хода строительства спортивных объектов за счет различных источников финансирования и представление интересов Департамента в органах и организациях, осуществляющих контроль за ходом строительства.
⚡️Вот такая вот загогулина. (с)
Мы предлагаем читателям самим сделать вывод об успешности деятельности ООО "СТАРТ", обещающего нам Ледовый и прочие дворцы вместо очередного приговоренного под вырубку участка Троицкого леса, хотя все опрошенные нами эксперты, юристы, аудиторы, бухгалтеры... впечатлены всей совокупностью данных.
Впрочем, судить вам.
2 минуты
1 октября 2023