5 подписчиков
🟥 Заказчики часто расторгают контракты в одностороннем порядке в связи, "якобы не соблюдением графика работ".
🔔 Позиция ВС РФ:
Если причиной несоблюдения подрядчиком графика выполнения работ, согласованного при заключении контракта, явилось несвоевременное предоставление пригодной для выполнения работ строительной площадки и корректной проектной документации, то у ЗАКАЗЧИКА ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА НЕТ ❗️❗️❗️
Любое аналогичное решение заказчика будет признано недействительным по иску подрядчика в арбитражном суде.
Для этого, предварительно, подрядчик должен направить заказчику претензию, в которой написать, что просит заказчика внести изменения в проектно-сметную документацию, в которой не были учтены выявленные подрядчиком работы (не учтенные в ПСД, но необходимые для исполнения контракта в целом) и если заказчик это не сделает, то подрядчик приостановит работы по исполнению контракта в связи непредоставлением заказчиком откорректированной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и утвержденной в производство работ проектно-сметной документации.
Документ: Определение ВС РФ от 28 марта 2022 года №307-ЭС22-2005 по делу №А44-5289/2020 (закупка №0350300006919000048)
#судебная_практика #расторжениеконтракта #одностороннийотказ #рнп
1 минута
8 апреля 2022