Суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя пенсионного возраста к подрядчику, который не выполнил работы по строительству бани в установленный срок.
В сентябре 2025 года истец заключил с ответчиком договор подряда на строительство бани. Стоимость работ и материалов составила 750 000 рублей. Заказчик выплатил аванс 650 000 рублей, а позже доплатил ещё 30 000 рублей. Подрядчик обязался завершить всё к 12 октября 2025 года.
Однако была выполнена лишь часть работ, после чего строительство остановилось. Баня осталась без печи, окон, дверей и внутренней отделки. Использовать её по назначению невозможно. На досудебную претензию подрядчик не ответил, и заказчик обратился в суд.
В ходе разбирательства суд установил, что ответчик ранее был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а на момент заключения договора действовал как самозанятый, фактически систематически оказывал строительные услуги (в интернете найдены его объявления). Суд квалифицировал эту деятельность как предпринимательскую и применил к отношениям Закон «О защите прав потребителей». Это означает повышенную ответственность для исполнителя, в том числе штраф 50% от присуждённой суммы за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.
В итоге исковые требования были удовлетворены в полном объёме.
Суд постановил расторгнуть договор подряда и взыскал с ответчика:
- убытки — 257 797,06 рублей;
- неустойку за нарушение сроков — 680 000 рублей.;
- компенсацию морального вреда — 10 000 рублей.;
- штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке — 473 898,53 рублей.
Общая сумма взыскания составила более 1,4 миллиона рублей.
При определении размера компенсации морального вреда суд учёл длительность нарушения сроков, невозможность использовать баню до сих пор и тот факт, что истец является пенсионером.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
(Суды Свердловской области).