Односторонний отказ заказчика из-за просрочки поставки: как доказать вину заказчика

Односторонний отказ заказчика из-за просрочки поставки: как доказать вину заказчика

Заказчик отказался от контракта из-за просрочки? Пока вы читаете это, другие поставщики уже подают иск — и выигрывают

Они знают, что односторонний отказ можно оспорить. А вы?

Вчера разговаривал с предпринимателем — контракт на 4,7 млн рублей, поставка медоборудования в областную больницу, просрочка 12 дней. Заказчик отправил уведомление об одностороннем отказе. Мужчина сидит с телефоном в руках, голос нервный: «Мурад, я же предупреждал их за неделю, что комплектующие задерживаются. Письма есть. Это что, не считается?»

Считается. Но не так, как он думал.

Односторонний отказ заказчика по 44-ФЗ — это не приговор. Это позиция, которую можно и нужно оспаривать, если вина лежит на самом заказчике или если вы докажете, что нарушение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Проблема в том, что большинство поставщиков не знают, где искать вину заказчика и как её зафиксировать, пока не поздно.

ФОРМА на бесплатную консультацию

Что реально происходит при одностороннем отказе

Заказчик ссылается на ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ: поставщик нарушил срок, значит, контракт расторгается. Формально всё чисто. Но закон работает в обе стороны — если просрочка вызвана действиями или бездействием заказчика, односторонний отказ незаконен.

Вот где искать вину заказчика:

• Не передал объект вовремя — если это поставка с монтажом, а заказчик задержал доступ, ваша просрочка автоматически обоснована.
• Не согласовал техзадание или спецификацию — если вы отправили уточнения, а заказчик молчал неделю, эта неделя вычитается из срока вашей просрочки.
• Не оплатил аванс вовремя — если аванс предусмотрен, а его задержали, срок поставки сдвигается. Это прямо следует из условий контракта.
• Изменил требования по ходу исполнения — любое дополнительное соглашение, которое меняет объём или сроки, должно быть оформлено официально. Если заказчик требовал изменений устно, а потом прислал отказ — это вина заказчика.
• Не принял товар без законных оснований — если вы привезли товар, а заказчик отказался принимать «потому что некому подписать» или «не готов склад», это его проблема, не ваша.

У нас в юридической компании Мурада и Шагиды Гулуевы регулярно встречаем ситуации, когда заказчик формально прав, но фактически сам создал условия для просрочки. И если зафиксировать это правильно, односторонний отказ можно отбить.

Да, звучит сухо, но именно здесь решается судьба контракта.

Если нужен разбор ситуации — мой контакт для связи, в любых мессенджерах +7 (995) 499-39-71. По вашим голосам выберу следующий материал.

А теперь честно: рискнули бы вы на такой контракт? Где ваша красная линия?

Как доказать вину заказчика: пошаговая инструкция

1. Собери всю переписку — каждое письмо имеет значение. Запрашивай у заказчика всё письменно: уточнения по ТЗ, доступ на объект, согласование спецификаций, изменения сроков. Если заказчик отвечает с задержкой или вообще не отвечает — фиксируй даты отправки и даты ответа (или их отсутствие). Переписка в ЕИС, электронная почта, даже мессенджеры — всё идёт в дело.
2. Направляй уведомления о препятствиях. Если заказчик не дал доступ, не передал объект, не согласовал документы — отправь письменное уведомление о невозможности исполнить контракт в срок по его вине. Укажи конкретные даты, статьи контракта, нормы 44-ФЗ. Это не просто формальность — это доказательство номер один для суда.
3. Фиксируй задержки заказчика актами. Не получилось передать товар — составь акт о невозможности приёмки. Заказчик не явился на объект — акт об отсутствии представителя. Даже если заказчик откажется подписывать, акт с подписью твоего представителя и отметкой об отказе — уже документ.
4. Ссылайся на условия контракта. Внимательно читай раздел «Обстоятельства непреодолимой силы» и «Ответственность сторон». Часто там прописано: если задержка вызвана действиями заказчика, срок продлевается. Если этого нет в контракте, ссылайся на общие принципы ГК РФ — ст. 328 (встречное исполнение), ст. 406 (просрочка кредитора).
5. Запроси продление срока официально. Направь заказчику предложение заключить допсоглашение о продлении срока поставки. Укажи причины: задержка согласования, непередача объекта, изменения по инициативе заказчика. Если заказчик откажется — это ещё одно доказательство его недобросовестности.
6. Подавай возражения на односторонний отказ. Заказчик отправил уведомление об одностороннем отказе — у тебя есть 10 дней на письменные возражения (ч. 13 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). В возражениях подробно изложи, почему вина лежит на заказчике, приложи всю переписку, акты, уведомления. Это обязательный этап перед судом.
7. Готовься к суду — сразу, не дожидаясь отказа. Если видишь, что заказчик готовится к одностороннему отказу, начинай собирать доказательства заранее. Юрист должен войти в игру до уведомления, а не после. Мы в практике не раз видели, как грамотно поданные возражения останавливали отказ ещё на стадии переговоров.
8. Требуй возмещения убытков. Если односторонний отказ был незаконным, у тебя есть право требовать возмещения убытков: упущенная выгода, затраты на хранение товара, неустойка за необоснованное расторжение. Считай всё, фиксируй документально.
9. Обжалуй действия заказчика в УФАС (если есть признаки нарушения 44-ФЗ). Если заказчик нарушил процедуру одностороннего отказа (не направил уведомление за 10 дней, не принял возражения, не обосновал отказ), можно подать жалобу в УФАС. Это дополнительный рычаг давления. Про жалобу в УФАС расскажу отдельно — там свои нюансы.
10. Не бойся идти в суд. Да, суд — это долго, дорого, нервно. Но если контракт крупный, а вина заказчика очевидна, шансы выиграть высоки. Судебная практика по 44-ФЗ показывает: если поставщик доказал, что просрочка вызвана действиями заказчика, односторонний отказ признаётся незаконным. И тогда заказчик обязан восстановить контракт или возместить убытки.

Заполните форму — получите план решения вашего вопроса по 44-ФЗ и 223-ФЗ бесплатно

Кейс из практики: как отбили односторонний отказ по поставке стройматериалов

Ситуация: Наш клиент заключил контракт на поставку стройматериалов для ремонта школы — 3,2 млн рублей. Срок поставки — 30 дней. На 25-й день заказчик внезапно запросил дополнительную спецификацию (изменил количество позиций). Клиент направил уточнения, заказчик молчал 8 дней. Итого, товар привезли на 38-й день — просрочка 8 дней. Заказчик сразу отправил уведомление об одностороннем отказе.

Конфликт: Клиент в панике — контракт срывается, грозит РНП, репутация под ударом. Заказчик ссылается на ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, формально прав.

Стратегия: Мы подняли всю переписку: запрос заказчика от 25-го дня, наш ответ в тот же день, отсутствие реакции со стороны заказчика 8 дней. Направили возражения на односторонний отказ, приложили переписку, расчёт: просрочка вызвана задержкой согласования со стороны заказчика. Одновременно предложили заключить допсоглашение о продлении срока. Заказчик отказался подписывать допсоглашение — это стало дополнительным доказательством недобросовестности.

Результат: Подали иск в арбитражный суд. Суд признал односторонний отказ незаконным, обязал заказчика принять товар и оплатить контракт. Клиент избежал РНП, получил деньги, репутация сохранена.

Урок: Переписка — это не формальность. Каждое письмо может стать решающим доказательством. И да, заказчики часто прячут свои задержки в рутинной переписке, рассчитывая, что поставщик не зафиксирует.

Ещё один случай: поставка медтехники и задержка аванса

Ситуация: Контракт на 5,6 млн, поставка медтехники, аванс 30%. По контракту аванс должен быть перечислен в течение 10 рабочих дней. Заказчик перечислил на 22-й день. Клиент начал закупку оборудования только после получения аванса, в результате поставка задержалась на 15 дней. Заказчик направил уведомление об одностороннем отказе.

Конфликт: Клиент не зафиксировал задержку аванса письменно, не направил уведомление заказчику о невозможности исполнить контракт в срок.

Стратегия: Мы подняли платёжные документы, доказали задержку аванса на 12 дней, направили возражения на односторонний отказ, указав, что просрочка вызвана нарушением заказчиком обязанности по оплате аванса (ч. 13.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ позволяет ссылаться на вину заказчика). Заказчик пошёл на переговоры, подписал допсоглашение о продлении срока, контракт исполнен.

Результат: Односторонний отказ отозван, контракт исполнен, клиент получил оплату в полном объёме.

Урок: Даже если ты не отправил письмо заранее, платёжные документы и условия контракта могут спасти. Но лучше фиксировать задержки сразу — это упрощает защиту в разы.

Как у вас было похоже?

Юридическая точность: на что опираться

• Ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ — право заказчика на односторонний отказ при нарушении сроков поставщиком.
• Ч. 13 ст. 95 Закона № 44-ФЗ — обязанность заказчика направить уведомление за 10 дней и принять возражения.
• Ч. 13.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ — если просрочка вызвана действиями заказчика, односторонний отказ незаконен.
• Ст. 328 ГК РФ — встречное исполнение: если заказчик не исполнил своё обязательство (не передал объект, не оплатил аванс), поставщик вправе приостановить исполнение.
• Ст. 406 ГК РФ — просрочка кредитора освобождает должника от ответственности.

Все ссылки актуальны на 2024–2025 годы. В УФАС на несоблюдение процедуры одностороннего отказа реагируют предсказуемо — если заказчик не дал 10 дней на возражения, жалоба будет удовлетворена.

Ладно, оставим теорию

Теперь ближе к практике. Односторонний отказ — это не конец. Это точка, где решается, кто лучше подготовился: заказчик или поставщик. Если у тебя есть переписка, акты, уведомления, платёжки — ты в игре. Если нет — готовься к РНП и судебным тяжбам.

Как бы вы поступили: идти в УФАС или сразу в суд?

Что делать прямо сейчас

1. Подними всю переписку с заказчиком — каждое письмо, каждый запрос.
2. Составь хронологию: когда что запросил, когда ответил, где задержка заказчика.
3. Направь уведомление заказчику о причинах просрочки — письменно, с подтверждением получения.
4. Если получил уведомление об одностороннем отказе — готовь возражения в течение 10 дней.
5. Собери доказательства вины заказчика: акты, письма, платёжки.
6. Консультируйся с юристом до подачи возражений — одна ошибка может стоить контракта.
7. Не бойся суда — если вина заказчика доказана, шансы выиграть высоки.

Были на грани РНП? Напишите без фамилий.

Если ситуация заходит в тупик или нужно разобрать детали — напишите мне. Иногда одно голосовое решает проблему быстрее десятка законов.

Закон не прощает ошибок. Мы знаем, как действовать правильно — начните защищать свой контракт уже сегодня. Но об этом — в следующем материале… каждое промедление может стоить вам контракта.

Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить разборы по 44-ФЗ, 223-ФЗ, жалобам в УФАС и защите от РНП. Здесь — только практика, только то, что работает в реальных делах.

Если нужен разбор ситуации — мой контакт для связи, в любых мессенджерах +7 (995) 499-39-71. Пишите ваш вопрос в телеграм боте

+7 (995) 499-39-71

Получите бесплатную консультацию: заполните форму и заберите готовую стратегию по 44/223-ФЗ