Найти в Дзене

Управление конфликтами между генпроектировщиком и застройщиком, часть 2

Стратегии предотвращения конфликтов и методы их разрешения В первой части своей статьи, посвящённой конфликтам, возникающих между проектировщиком и застройщиком во время различных этапов выполнения работ на строительстве объектов того или иного назначения я рассказывал о причинах возникновения таких конфликтов, их последствиях и способах предотвращения, а сегодня намерен подробно остановиться на том, как можно такие конфликты разрешить без ущерба для дела и даже заставить их работать на пользу проектам. Я Дмитрий Владимиров – генеральный директор и управляющий партнёр компании IDI Project, и я хочу поделиться с вами своими соображениями по этой теме и, главное, своим опытом по практической работе с подобными ситуациями. Увы, несмотря на все перечисленные профилактические меры, конфликты порой всё равно возникают. Как разрешить их, минимизируя ущерб для проекта и отношений между сторонами? Давайте рассмотрим основные подходы, включающие оценку позиций до переговоров, медиацию и, в само
Оглавление

Стратегии предотвращения конфликтов и методы их разрешения

В первой части своей статьи, посвящённой конфликтам, возникающих между проектировщиком и застройщиком во время различных этапов выполнения работ на строительстве объектов того или иного назначения я рассказывал о причинах возникновения таких конфликтов, их последствиях и способах предотвращения, а сегодня намерен подробно остановиться на том, как можно такие конфликты разрешить без ущерба для дела и даже заставить их работать на пользу проектам.

Я Дмитрий Владимиров – генеральный директор и управляющий партнёр компании IDI Project, и я хочу поделиться с вами своими соображениями по этой теме и, главное, своим опытом по практической работе с подобными ситуациями.

Дмитрий Владимиров
Дмитрий Владимиров

Как урегулировать конфликт между застройщиком и проектировщиком

Увы, несмотря на все перечисленные профилактические меры, конфликты порой всё равно возникают. Как разрешить их, минимизируя ущерб для проекта и отношений между сторонами?

Давайте рассмотрим основные подходы, включающие оценку позиций до переговоров, медиацию и, в самом крайнем случае, обращение в суд.

-3

Анализ позиций застройщика и проектировщика в спорах

Преимущество по договору

При возникновении спора важно трезво оценить, у какой стороны есть рычаги влияния и насколько они критичны. На практике девелопер чаще имеет преимущество, поскольку он финансирует проект и распоряжается денежными потоками.

Застройщик может приостанавливать плановые платежи, пригрозить расторжением контракта и заменой подрядчика. Генпроектировщик обычно более уязвим финансово, поскольку в отрасли сложилась практика работы без авансов, «в кредит», а иногда и без договора. Поэтому к моменту возникновения конфликта иногда случается так, что проектная компания уже вложила много труда, а денег ещё не видела.

Если заказчик откажется платить и решит сменить проектировщика — для него это будет достаточно легко, а для компании-проектировщика это будет болезненно или смертельно. Кроме того, договоры часто составляются в пользу девелопера – включая большие штрафы за срыв графика проектировщиком, одностороннее право отказа заказчика от своих обязательств и т.д. Из-за такого дисбаланса девелопер обычно чувствует себя хозяином положения.

Но если конфликт возник на финальной стадии, когда проектировщик уже сдал документацию и прошел экспертизу, у него появляется козырь. В этом случае результат его работы уже у заказчика на руках, и расторгнуть договор без оплаты будет сложно, поскольку, согласно Гражданскому кодексу (ст. 1102), суд сочтёт это неосновательным обогащением.

Определение вины сторон

Если сам застройщик виноват в том, что он своевременно не предоставил исходные данные или задержал финансирование, то его позиция становится слабее. Судебная практика показывает: за просрочку, вызванную действиями заказчика, подрядчик не отвечает​. В таком случае проектировщик может уверенно апеллировать к нормам закона (ст. 406 ГК РФ о просрочке кредитора) и требовать пересмотра графика и/или заключения дополнительного соглашения.

Значимость контракта для каждой из сторон

Если проектировщик обладает уникальными компетенциями или правами (например, защищёнными патентами или ноу-хау), то девелоперу заменить его будет нелегко, и позиция проектировщика становится сильнее.

Анализ позиций сторон должен предшествовать выбору тактики разрешения спора. Без понимания, насколько каждая сторона зависима от другой, невозможно обоснованно принять решение, мириться или идти на принцип.

-4

Переговоры: как перейти от противостояния к сотрудничеству

Переговоры между сторонами – первый и самый предпочтительный метод урегулирования конфликтов. Грамотно проведенные переговоры позволяют сэкономить время, деньги и сохранить партнёрство. Лучшие результаты достигаются при применении интегративных (win-win – выигрыш-выигрыш) техник, когда стороны ищут взаимовыгодное решение, а не давят друг на друга в ожидании, что вторая сторона уступит.

Практика показывает: часто за позицией, которая выражается в требовании выплатить неустойку или пени либо бесплатно внести изменения, скрываются реальные интересы. Необходимо выявить эти интересы, проговорить их и попытаться удовлетворить без ущерба для второй стороны. Например, девелоперу принципиально уложиться в срок сдачи, а проектировщику – получить оплату за дополнительные чертежи. Вместо спора о том, кто виноват в задержке, можно договориться: проектировщик оперативно вносит изменения, а застройщик оплачивает сверхдоговорные часы работ, и они вместе пересматривают график.

Очень надеюсь, что этот текст прочтут в том числе застройщики, и описанные мной подходы позволят хоть на малую толику изменить распространённую практику давления на проектировщика.

Эффективные техники переговоров включают:

  • активное слушание (дать другой стороне выговориться и понять её боль);
  • переформулирование требований сторон в конструктивные предложения;
  • поиск нескольких вариантов решения;
  • опору на объективные критерии (нормы СНиП, рыночные цены, экспертные мнения или оценки) для обоснования позиции своей стороны.

Разберем некоторые способы достичь соглашения подробнее.

Сохранять деловой тон

Принципиально важно не скатываться в склоку. Для этого надо разделять проблему и личность оппонента: критике и обсуждению подлежат конкретные факты (сроки, чертежи, суммы), а не ответственное лицо или компания в целом – принцип, широко известный любому педагогу: не «Вася – дурак», а «Вася – неплохой мальчик, но совершил некрасивый поступок».Подключить вышестоящих руководителей

Это полезно, если переговоры ведут непосредственные участники конфликта (например, главный инженер проекта и менеджер компании-девелопера), и они зашли в тупик. Иногда свежий взгляд директора по строительству или генерального директора проектной фирмы позволяет найти хороший компромисс там, где подчиненные его не увидели. Главное – не упускать из вида конечную цель – успешное завершение проекта. Смещение фокуса с «кто виноват?» на «как поступим в данной ситуации?» помогает перейти от противостояния к совместному решению задачи.

Обратиться к медиатору

Если прямые переговоры зашли в тупик или конфликт обострился до стадии личной неприязни, стоит задуматься о медиации – привлечении третьей, нейтральной стороны. Медиация особенно эффективна, когда стороны хотят сохранить сотрудничество, но из-за накала эмоций уже не могут договориться самостоятельно. Если диалог превратился в обмен ультиматумами, а на встречах нет никакого прогресса, то есть смысл подключать медиатора, чтобы не довести до подачи исков в суды.

У нас эта практика пока не очень распространена, но в мире уже появился явный тренд на проактивное привлечение медиатора заранее и на весь период работы над проектом, чтобы при малейшем намёке на конфликт он помогал сторонам находить компромиссы. Такой постоянный медиатор в команде проекта поможет избежать возникающих конфликтов.

Кто может быть медиатором и как его выбрать? Медиатор – независимое лицо, специально обученное техникам урегулирования споров. В России такие услуги предлагают как частные специалисты, так и центры при торгово-промышленных палатах, юридических ассоциациях и т.д. В строительной сфере медиатором зачастую выступает профессионал с большой юридической и отраслевой экспертизой — например, бывший судья, адвокат или инженер со знаниями в области конфликтологии. Главное при выборе медиатора – понимание им специфики строительных проектов и доказанный нейтральный статус по отношению к участникам конфликта, ибо обе стороны должны ему полностью доверять.

Хороший медиатор не навязывает своего решения, а создает конструктивную атмосферу для диалога. Он помогает сторонам услышать друг друга, прояснить истинные интересы и найти приемлемое соглашение. Как правило, сначала снимаются межличностные конфликты, а потом уже решаются вопросы по существу. По сути, медиатор выступает своеобразным арбитром, следя за тем, чтобы диалог шёл по правилам и сохранял фокус на цели.

При выборе медиатора нужно обращать внимание на его опыт в аналогичных спорах, наличие сертификатов и отзывы клиентов. Оговорку, касающуюся медиации, можно предусмотреть и в тексте договора, обязывая стороны в случае конфликта прибегнуть к медиации до обращения в суд.

К преимуществам медиации относятся:

  • экономия времени — иногда за один вечер с медиатором​ удаётся решить проблему, над которой бились неделями;
  • экономия средств – на госпошлинах при подаче иска, оплате целой армии юристов и т.д (стоимость услуг самого посредника​, как правило, не сопоставима с этими расходами);
  • конфиденциальность – обсуждения проходят за закрытыми дверями, репутационные риски минимальны;
  • гибкость решений – стороны сами вырабатывают устраивающее обоих соглашение, а не получают окончательный вердикт от суда;
  • медиация помогает сохранить нормальные рабочие отношения между сторонами, ибо в суде стороны автоматически превращаются в соперников, в то время как медиатор старается восстановить между ними доверие.

Достигнутые через медиацию договоренности более жизнеспособны – их охотнее выполняют, поскольку они приняты добровольно.

Суд да дело: какие иски подают проектировщики и застройщики

Если переговоры не привели к результату, или одна из сторон упорствует в своей правоте и требует справедливости, то, к сожалению, дело переходит в судебную плоскость. Как правило, это иски о взыскании задолженности за выполненные работы, выплате неустоек за нарушение сроков, покрытии убытков из-за ошибок в проекте или одностороннем расторжении договора и т.п.

-5

Решение идти в суд принимается, когда компромисс кажется невозможным, ибо позиции сторон непримиримы или предмет спора составляет для них слишком значительную сумму. Часто бывает, что суд оказывается единственным выходом, если проект уже остановлен и сотрудничество фактически прекращено. Но бывает, что стороны обращаются в суд тактически, принуждая таким образом оппонента к переговорам или стремясь зафиксировать свою сильную позицию.

В чем риски разрешения споров в суде

Обращение в суд – это долго, дорого и громко (в смысле, привлекает всеобщее внимание). В среднем арбитражный процесс по строительным проектам затягивается на год или два плюс апелляции и кассации. Всё это время проект, скорее всего, будет простаивать. Кроме того, судебные издержки с годами растут: и госпошлина, и гонорары юристов, и привлечение экспертов. Случается, что сумма выигранного спора в итоге съедается расходами на ведение судебного процесса.

Суд выносит решение строго по закону, а это не всегда совпадает с деловыми интересами сторон. Например, суд, приняв решение расторгнуть договор, может оставить проектировщика без работы, а девелопера вынудить заняться поисками нового исполнителя. Имиджевые риски тоже серьёзные: конфликт выходит на публику, а это бьёт по репутации. Потенциальные клиенты или партнёры, видя, что компания судится с контрагентами, могут отказаться от сотрудничества.

Решение суда – это финал отношений. Мосты сожжены, дальнейшая совместная работа невозможна. Не случайно и судьи, и регулирующие органы поощряют заключение мировых соглашений. Тем не менее суд неизбежен в случае, если выявлены нарушения закона — например, хищения или фальсификации.

В случае конфликта между «Еврохимом» и Shaft Sinkers процесс шёл в арбитраже Цюриха, Парижа и судах Нидерландов с 2012 года, сумма иска была слишком высокой. Но в итоге даже этот многолетний спор завершился в 2016 году мировым соглашением (условия которого, правда, так и не были раскрыты). Суд – это как военные действия, потери неизбежно будут с обеих сторон.

При этом выигрыш в суде не является гарантией успеха. Если, скажем, проектировщик выигрывает суд на крупную сумму, но застройщик к окончанию процесса банкротится или выводит активы – победа остаётся на бумаге. Или наоборот, застройщик может получить решение о взыскании неустойки, а проектной фирмы уже не существует, поскольку она обанкротилась. Тогда конфликт фактически не разрешается, и обе стороны в проигрыше. Поэтому разрешение споров в суде – самый нежелательный вариант, который годится лишь тогда, когда все другие способы исчерпаны.

Мои выводы – методы разрешения конфликтов применяются в порядке возрастания их жёсткости: сначала переговоры, подключение нейтрального медиатора, и только если ничего не помогло – суд, куда следует обращаться, лишь трезво оценив риски и заручившись крепкой доказательной базой.

Разрешение конфликтов без суда: опыт российских компаний

Обобщая российский опыт, можно выработать ряд практических советов для генпроектировщиков и девелоперов по разрешению споров и даже превращению конфликтов в фактор развития проекта.

В отечественной практике есть примеры, когда конфликт удалось успешно урегулировать, найдя компромисс без обращения в суд или по крайней мере избежав длительного противостояния.

-6

Вышеупомянутый конфликт «Еврохима» с Shaft Sinkers: из-за ошибок подрядчика запуск калийного рудника задержался на годы, и сумма иска «Еврохима» превысила $900 млн. Швейцарский арбитраж частично удовлетворил его требования ($140 млн). Тем не менее в 2016 году стороны неожиданно заключили мировое соглашение, и все судебные разбирательства были прекращены. Это демонстрирует нам, что даже тяжёлый конфликт можно завершить переговорным путем.

Другой показательный кейс – упоминавшийся суд с дирекцией транспортного строительства в Питере. Проектировщику не только не пришлось возвращать деньги за выполненную работу, но удалось и доказать правомерность своего одностороннего отказа от исполнения контракта по вине заказчика. Сработало то, что проектная компания фиксировала все обстоятельства, чётко следовала букве закона и не поддалась на давление. Этот кейс показывает, что при сильной позиции даже небольшой проектной фирме удаётся защитить свои интересы перед мощной госструктурой.

Конфликт как точка роста

Существует и точка зрения, что «любой конфликт идет на пользу», поскольку в подобной ситуации менеджмент концентрируется и работает более энергично​. Вот случай из моей личной практики: разногласия между моей проектной компанией и коммерческим и техническими отделами девелопера по поводу стоимости материалов и применяемых технических решений привели к тому, что мы совместно нашли более экономичные и оптимальные решения без потери качества. На основании этих решений застройщик скорректировал своё ТЗ и брендбук для будущих проектов. Также бывало, что бурные споры приводили к внедрению инновационных проектных решений.

Здесь самое важное – постараться направить энергию конфликта не на разрушение отношений, а на поиск вариантов решения, снимающих его. Дебаты внутри команды – например, между архитектором, инженером и инвестором или между проектировщиком и подрядчиком — позволяют снова глубоко и всесторонне проработать проект. Тогда энергия конфликта, направленная в конструктивное русло, становится двигателем прогресса и стимулирует творческий поиск.

Я люблю повторять, что с теми, кто грамотно и профессионально сопротивляется, работать можно. Перила, на которые ты опираешься – сопротивляются тебе, и благодаря этому ты не падаешь. Заказчик или подрядчик должны свободно высказывать свою точку зрения и свои опасения, обращать внимание на риски, которые, возможно, не были в полной степени учтены. Соглашательство и замалчивание могут обернуться для проекта куда большим вредом. Если острые вопросы не обсуждать, проблемы будут уходить вглубь и копиться.

Знаете, это как в медицине: самый опасный недуг – тот, который не причиняет боли и не имеет выраженных симптомов. Если управленцы ради внешнего впечатления скрывают негативную информацию, ситуация​ только усугубляется. Например, если генпроектировщик, «чтобы не ругаться», не сообщит девелоперу о серьезном просчёте в исходных данных, а попытается выкрутиться сам, не привлекая внимания – на стройке это может вылиться в катастрофу.

В успешных компаниях принято выявлять и обсуждать противоречия сразу, не дожидаясь, пока они перерастут в конфликт​. Культура конструктивной работы с разногласиями – залог качества проекта. Это лучше, чем если потом вся стройка встанет из-за ошибки, о которой промолчали. Другими словами, многое зависит от корпоративной культуры компаний – участников проекта.

От конфронтации к сотрудничеству

Некоторые девелоперы практикуют принцип «одна команда», организуя единый проектный офис, куда входят представители заказчика, проектировщика и подрядчика. Это помогает создать атмосферу сотрудничества, в которой возникающие проблемы решаются совместно, а не через переписку между офисами. В этом случае проектировщик не чувствует себя посторонним, а ощущает ответственность за успех девелопера, и наоборот.

В компаниях с авторитарным стилем управления, где не принято гласно обсуждать проблемы, а подрядчики воспринимаются как «второй сорт», страх и напряжение внутри команды приводят к тому, что конфликты, подавляемые до поры, в один прекрасный момент оборачиваются громким скандалом или бунтом персонала.

Поэтому я настоятельно рекомендую девелоперам культивировать культуру открытости: поощрять обратную связь от проектировщиков, регулярно проводить совместные планерки и итоговые встречи после завершения каждого этапа проекта. Проектировщикам, в свою очередь, важно культивировать клиентоориентированность, умение вникать в бизнес-задачи девелопера, гибко реагировать на изменения и быть проактивными. Если обе организации разделяют ценности сотрудничества, то и конфликты будут восприниматься как рабочие моменты.

Ошибки, которые мешают разрешить конфликт

-7

Неправильное определение причины конфликта

Часто стороны пытаются сразу «загасить» конфликт, не выяснив, чем он вызван. Это всё равно что лечить симптомы, не устранив саму болезнь. Конфликтология учит нас: попытки разрешить конфликт без выяснения истинных его причин лишь загоняют его внутрь. Например, если срок сдачи проекта всё время сдвигается, можно бесконечно ругать проектировщика, но если дело в том, что график изначально составлен нереалистично или заказчик задерживает исходные данные, это никак не поможет. Правильный подход – провести совместный анализ и, определив суть претензий, принять адекватные меры.

«Замораживание» конфликта

Иногда стороны делают вид, что конфликта нет, избегают обсуждения проблемы, изолируют его участников друг от друга. Подобная «заморозка» – очень опасная тактика​. Конфликт потом проявится с новой силой. Например, застройщик перестал контактировать с генпроектировщиком и нанял ещё одного проектировщика для проверки документов, а потом третьего – для контроля работы второго. Звучит нелепо, но это частая практика крупных девелоперских компаний, которые я здесь называть не буду. Внешне – всё идёт по плану, но на приёмке объекта или в суде накопленный сторонами негатив обязательно «выстрелит». Если проблему замалчивать, не устранив её причину, она обернётся ещё более серьёзной проблемой.

Неправильное определение участников и предмета конфликта

В больших проектах случается, что реальные стороны конфликта скрыты, а спор возникает между их номинальными представителями (например, между проектировщиком и инженером технадзора), притом что реальные претензии исходят, например, от инвестора, который не располагает подробной информацией. Или юристы компаний спорят о формулировках в документах, хотя технические специалисты уже обо всём между собой договорились. Такая рассинхронизация затягивает работу над проектом. Важно определить заинтересованных лиц и при необходимости привлечь в качестве арбитра стороннюю экспертизу, инвестора, архитектора или другого специалиста. Не стоит воевать с «пешками», когда надо договариваться с «королем». Также надо чётко выявить предмет спора: например, сначала договориться по техническим изменениям, а потом обсудить компенсацию за работу над ними. Когда всё свалено в кучу, решение найти трудно.

Обвинительно-назидательный тон

Ошибки в коммуникации при попытках разрешить конфликт часто лишь усугубляют его. Если стороны начинают сыпать обвинениями, переходить на личности и вспоминать прошлые грехи — это лишь окончательно испортит отношения и уведёт от сути. Такие атаки делают оппонента глухим к рациональным предложениям – он будет лишь пытаться защитить свою честь, и диалог быстро зайдет в тупик

Эффективнее держаться делового стиля и говорить только о фактах, избегая оценочных суждений о качествах другой стороны. Как и в человеческих отношениях, в разладе чаще всего виноваты оба, так что не стоит перекладывать ответственность на одну из сторон. Готовность признать свою долю ответственности обезоруживает оппонента и помогает перейти к сотрудничеству.

Затягивание с реакцией на проблему

Время всегда играет против участников конфликта. Чем дольше конфликт тлеет, тем сложнее его погасить. В моей практике случалось, что учредитель компании замыкал все переговорные вопросы и решения на себя, не подпуская к ним тех, кто мог грамотно урегулировать конфликт на стадии его зарождения. Принцип уходить в тень и надеяться, что «само рассосется», говорит лишь об одном — об управленческой слабости, маскируемой под полный контроль. Такой подход подрывает эффективность работы команды и лишает организацию способности вовремя реагировать на риски. Действовать необходимо ровно наоборот – на упреждение: при первых признаках разногласий собрать рабочую группу, организовывать переговоры и т.д. Это предотвратит эскалацию. Иначе позиции закостенеют, а люди – озлобятся. Свежий конфликт всегда легче погасить, чем застарелый.

Осознание перечисленных мной ошибок – уже половина успеха. Избегая их, компания повышает шансы на мирное и быстрое снятие противоречий.

Профилактика ошибок: как не допустить конфликта между застройщиком и проектировщиком

-8

В качестве практической меры предлагаю девелоперским и проектным организациям разработать внутренние регламенты по управлению конфликтами. Например, кодекс взаимодействия с подрядчиками, где прописаны ценности партнерства, порядок подхода к проблемам (кто к кому должен обращаться, если не может решить вопрос на своем уровне) и поощрения за командную работу. Наличие такого регламента не гарантирует отсутствия конфликтов, но задаёт стандарты поведения. Способность организации нейтрализовать конфликты – показатель зрелой корпоративной культуры​.

Передовой уровень – это когда в компании практикуется медиация или есть штатный конфликтолог. Но и простое назначение ответственного по работе с подрядчиком, к которому нужно обращаться при возникновении спорных вопросов, уже поможет снизить градус накала ситуации и предотвратить переход конфликта в горячую или публичную фазу.

Успешные кейсы учат нас, что диалог и компромисс всегда предпочтительнее конфронтации. Даже если дело дошло до суда — ещё не поздно заключить мировое соглашение и вернуться в русло сотрудничества. Управляемый конфликт может усилить команду, а не развалить её, а отсутствие споров – не обязательно индикатор благополучия. Лучшие компании отрасли отличаются тем, что решают проблемы сообща со своими контрагентами, а не возлагают на них вину полностью. И в этом залог их устойчивости.

Резюме

Конфликты между генпроектировщиком и застройщиком-девелопером – это не аномальное явление, а характерная черта работы над любым проектом. И степень их остроты целиком зависит от того, насколько профессионально они управляются. Кратко перечислю принципы управления конфликтами, которые следует внедрить в практику:

  • Профилактика. Прописываем в договоре зоны ответственности и фиксируем все ключевые условия. Неопределённость и неучтённые ожидания сторон​ – потенциальный конфликт.
  • Своевременное выявление и обсуждение разногласий. Не боимся говорить о проблемах. Если назревает противоречие – собираем совет или рабочую группу и ищем взаимоприемлемое решение.
  • Фокус на общий результат. И проектировщик, и девелопер должны помнить, что у них, несмотря на различные интересы, на самом деле общая цель – успешное завершение проекта. Противопоставление интересов неизбежно, но если ставить во главу общую цель — тогда и возникает желание идти на компромиссы.
  • Готовность к компромиссам. Залог урегулирования – готовность немного поступиться амбициями. Девелоперу – признать обоснованные требования проектировщика, а проектировщику – пойти навстречу девелоперу, учитывая его бизнес-модель. Компромисс – это не проигрыш, а баланс интересов. Говорят, что хороший компромисс – это когда обе стороны недовольны, но в целом проект выиграл.
  • Документирование процессов и юридическая грамотность. Если не используется СОД, рекомендую вести письменные журналы контактов, на каждом этапе подписывать акты и письменно предупреждать о проблемах – это элементарная защита своих прав, доказательства вашей добросовестности. Кто лучше задокументировал свои действия, тот в конфликте​ находится в более сильной позиции. Юридическая служба должна быть вовлечена с первого шага, а не призываться тогда, когда уже начались неприятности.
  • Разрешение споров на подходящих уровнях. Начинать разрешение спора нужно с того уровня, на котором он возник — инженер vs инженер, архитектор vs архитектор. И только если не получилось, переходить на уровень выше, вплоть до генеральных директоров. Это позволяет сэкономить время высшего руководства и выявить все аспекты, необходимые для поиска компромисса.
  • Привлечение нейтральных медиаторов. Умение вовремя пригласить авторитетного эксперта или профессионального медиатора говорит не о слабости компании, а о зрелости менеджмента. Этот инструмент рекомендую использовать для сложных или «эмоционально заряженных» конфликтов.
  • Чёткое следование контрактным процедурам. Соблюдаем претензионный порядок, зафиксированный в договоре. Если есть арбитражная оговорка, то инициируем процесс своевременно. Следование процедурам демонстрирует добросовестность и дисциплинирует оппонента. К тому же так многие споры разрешаются ещё на стадии претензионной переписки, не доходя до суда.
  • Культивирование корпоративной культуры сотрудничества. Формируем у сотрудников установку на партнёрство. Проектный менеджер проектировщика должен понимать, что девелопер – не враг, а клиент, которого нужно слышать, а проектный менеджер девелопера – знать, что проектировщик не «продавец услуги», а уважаемый носитель экспертизы. Если этот подход демонстрируют топ-менеджеры, то такую модель перенимают и все остальные. Корпоративная культура, в которой ищут не козлов отпущения, а практичные решения, гасит конфликты в зародыше.

При соблюдении этих рекомендаций спор «проектировщик vs застройщик» перестает быть битвой за звание «первой скрипки» и ведёт к совместному поиску наилучшего решения. Успешный девелоперский проект невозможен без корректно выстроенной схемы отношений между всеми участниками​, и мне очень хочется, чтобы девелоперы в своей массе понимали это. Направляя свои усилия на эту «невидимую работу», вы занимаетесь профилактикой крупных конфликтов и наслаждаетесь гладкой реализацией проекта на стройплощадке. У всех нас одна цель – вовремя построить хороший объект, и её проще достичь, когда генпроектировщик и девелопер действуют как партнеры, а не как соперники.

Надеюсь, вы сочтёте приведённые доводы и рекомендации полезными. Буду благодарен, если поделитесь своими замечаниями по тексту и своим опытом в урегулировании конфликтов в строительной отрасли в комментариях.

👉 Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые статьи или присоединяйтесь в телеграме, где я тоже делюсь своим опытом и лучшими отраслевыми практиками.