Арбитражный суд Рязанской области вынес решение по третьему иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов к подрядчику ремонтов лифтов ООО «Метеор Сигма Лифт» о взыскании неустойки более 13 млн рублей. Информация размещена в картотеке суда.
В процессе разбирательств установлено, между Фондом и подрядчиком был заключен договор на выполнение работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, выполнение работ по ремонту (замене, модернизации) лифтов многоквартирных домов.
Ссылаясь на то, что сдача результатов работ (замена лифтового оборудования) по договору была произведена обществом с нарушением предусмотренных условиями договора сроков, в адрес подрядчика были направлены претензии с просьбой уплатить неустойку за просрочку выполнения работ в отношении объектов, расположенных по следующим адресам в Рязани: ул. Новаторов, д.19 корп.2; ул. Мервинская, д. 18, ул. Крупской, д. 18 корп. 1, ул. Великанова, д. 12, ул. Белякова, д. 33, ул. Забайкальская, д. 11 к.1, Московское ш., д. 55, ул. Сельских Строителей, д. 3ж, ул. Сельских Строителей, д. 6; ул. Бирюзова, д. 21 корп. 2, ул. Сельских Строителей, д. 6 к.2, ул. Бирюзова, д. 10, Народный б-р, д. 12 корп. 1. Претензии истца были оставлены ответчиком без удовлетворения.
Кроме того, согласно требованию истца выполнение работ было приостановлено. В связи с чем, ответчик полагает, что общая сумма неустойки составляет около 4,5 млн рублей.
Суд поясняет, при расчете заказчиком пеней, начисляемых за каждый день просрочки исполнения обществом обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.
Суд считает, контррасчет ответчика судом проверен и признан обоснованным. Принял решение взыскать с ООО «Метеор Сигма Лифт» неустойку в сумме около 4,5 млн рублей, расходы по уплате госпошлины около 30 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано.
Напомним, ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области подал три иска к ООО «Метеор Сигма Лифт» на общую сумму около 26 млн рублей. По двум из заявлений ране были прияты решения. Апелляции не поданы.