На нашего клиента в Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа подало иск казенное учреждение с требованием взыскать неустойку по госконтракту. Истец ссылался на нарушение сроков выполнения работ, заявил об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратился в УФАС для включения клиента в Реестр недобросовестных предпринимателей.
Клиент был категорически не согласен с обвинениями и требованиями, поэтому попросил нас снизить неустойку. Проанализировали дело и поняли, что да вообще без проблем 🥱
Почему мы были так уверены? Увидели, что была официальная переписка между заказчиком и клиентом, где они обсуждали внесение изменений в эскизный проект. Это привело к очень длительному процессу его согласования. Истец всячески затягивал сроки и вообще не оказывал содействия в решении задачи.
Эту же позицию мы транслировали и суду. По итогу, суд сказал, что ответчик невиновен и отказал во взыскании неустойки. С судом первой инстанции согласились и апелляционный, и кассационный суды.
Поэтому просим вас внимательно относиться и к заключению, и к расторжению договора!