Освобождение поставщика медицинского оборудования от ответсвенности за просрочку поставки по госконтракту.

Ввиду введенных санкционных ограничений в отношений российских юридических лиц недружественными странами, Поставщики по госконтрактам нередко нарушают свои обязательства не успевая поставить товар в срок, установленный условиями контракта.

Это коснулось и медицинского оборудования. В отношении некоторых медицинских изделий со стороны США были введены специальные условия ввоза медицинских изделий на территорию Российской Федерации. Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля в отношении медицинского оборудования и медицинских изделий, отгружаемых в Российскую федерацию. Поставки таких товаров требуют получения лицензии от американского регулятора. К сожалению, прозрачности получения таких разрешений нет. Но есть критерии, из которых действует американский регулятор, принимая свое решение. Те поставщики, которые заключили контракты на санкционное оборудование, попали под высокий риск неисполнения поставки с срок. Избежать ответственности за неисполнение контракта, если производителю не дали лицензию на ввоз изделия в Россию - не всегда получится. Здесь необходимо разбирать подробно насколько это будет относиться к форс-мажорным обстоятельствам (об этом мы поговорим в следующей статье), а вот если размер неустойки в процентном отношении к цене контракта не превысил установленных размеров, то Поставщик может выйти из просрочки без негативных последствий.

Так в каких случаях, поставщик медицинского оборудования освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств?

Закон устанавливает требования, когда Заказчик вправе начислить неустойку, но обязан списать ее. Соответственно, требование об оплате такой неустойки не может быть предъявлено Поставщику в рамках исполнения госконтракта.

Пунктом 3, пп. а) Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 783 установлено: «Если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)». Интересное выводы суда кассационной инстанции, можно почитать в Постановление Арбитражного суда Центрального округа по делу: № А36-2159/2023.