Компания «Сектор» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации Быстринского района о взыскании убытков в размере 1,4 млн рублей после строительства многоквартирного дома.
В декабре 2011 года истец и дирекция строящихся объектов района заключили договор на работы по строительству 18-ти квартирного трехэтажного дома в селе Эссо, стоимость которых составила 61 млн 23 тысячи рублей. Работы надо было выполнить с мая 2012 года по июнь 2013 года. Во время строительства сроки выполнения работ переносились 5 раз. Причины были разные: то отсутствовало финансирование, то вносились корректировки в проект и т.д.
В соответствии с корректировками в 2014 году общая стоимость строительства объекта составила уже 76 млн 380 тысяч руб. Работы по объекту подрядчик выполнил полностью, однако они были оплачены не в полном объеме.
В ноябре 2015 года ответчик выдал разрешение на ввод в эксплуатацию построенного дома, после чего на квартиры в доме зарегистрировано право муниципальной собственности. В дальнейшем квартиры передали людям по договорам соцнайма.
Арбитражный суд своим решением от 27 апреля 2016 года обязал дирекцию выплатить истцу 1, 4 млн рублей задолженности по оплате выполненных работ, неустойку и проценты за пользование чужими деньгами. Но решение исполнено не было.
Подрядчик вновь обратился в арбитражный суд за взысканием убытков.
Суд посчитал требования истца о взыскании с ответчика убытков законными и обоснованными и своим решением взыскал с администрации Быстринского района в пользу компании «Сектор» 1,6 млн рублей убытков и судебных расходов.