Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск Фонда капремонта Рязанской области к ООО «Жилбытсервис Касимов» о взыскании неустойки. Информация размещена в картотеке дела.
Между сторонами был заключены договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Касимова. Первоначально Фонд подал иск на общую сумму около 1,76 млн рублей, позже уменьшил размер неустойки до суммы около 362 тыс. рублей.
В материалах дела сказано, что не по всем работам по капремонту была назначена неустойка, однако по ряду объектов все же подрядчиком была допущена просрочка исполнения обязательств.
Суд считает, что при расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обществом обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки. Поэтому следует принимать во внимание даты получения истцом уведомлений ответчика об окончании проведения работ с приложением актов.
В подтверждение окончания выполнения работ организация направила в адрес Фонда на согласование исполнительную документацию по объектам (в том числе акты выполненных работ). На письмах имеются отметки о получении их истцом. Факт получения названных документов истцом не опровергнут.
В результате рассмотрения иска ООО «Жилбытсервис Касимов» должно выплатить неустойку в сумме около 70,5 тыс. рублей. В остальной части иска Фонду было отказано. Решение может быть обжаловано.