Общество с ограниченной ответственностью "САНТЭК-СТРОЙ" обратилось в арбитражный суд с иском к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области "Детская школа искусств "Лира" о взыскании 2 624 136 руб. убытков по банковской гарантии от 05.04.2021
Как указывает истец, после подписания контракта подрядчик принял объект для производства работ. В ходе производства работ подрядчиком выявлены неучтенные работы и материалы в технической документации контракта, без проведения которых продолжение
производства работ невозможно, также выявлены несоответствия локальных сметах требующие внесения изменений.
В ходе строительных работ Подрядчик обнаружил неучтенные работы и материалы в технической документации контракта, без проведения которых продолжение строительства невозможно и несоответствия в локальных сметах, сведения о них приведены в таблице.
Подрядчик неоднократно в период с 12.04.2021 по 29.06.2021 направлял письменные уведомления Заказчику о согласовании в необходимости проведении дополнительных работ и о выявленных несоответствиях в локальных сметах. Также истцом направлялось предупреждение о приостановке исполнения контракта
Судебный акт
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:
Взыскать с Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области"Детская школа искусств "Лира" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "САНТЭК-СТРОЙ" 2 624 136 руб. убытков, а также 36 121 руб. расходов по оплате государственной пошлины.
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области "Детская школа искусств "Лира", не согласившись с решением суда, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит судебный акт отменить, принять новый судебный акт об отказе
в иске.
Судебный акт
ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Самарской области от 02.02.2022 по делу № А55- 28536/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
КАССАЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ:
Одновременно с кассационной жалобой муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская школа искусств «Лира» заявлено ходатайство о приостановлении исполнения решения Арбитражного суда Самарской области от 02.02.2022
Судебный акт
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОПРЕДЕЛИЛ:
Отказать в удовлетворении ходатайства муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская школа искусств «Лира» о приостановлении исполнения решения Арбитражного суда Самарской области от 02.02.2022 и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2022 по делу № А55- 28536/2021.
3. Назначить судебное разбирательство по делу на 02 августа 2022
Судебный акт
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА РЕШИЛ:
Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)
Комментарий:
Уважаемые исполнители госконтракта, подрядчики, поставщики, строители и все те, кто зарабатывает в сфере госзакупок посмотрите как нашему сервису удалось разрешить проблему подрядчика при возникновении сложнейшей ситуации и как мы обеспечили нашему клиенту возврат денежных средств которые он уже считал безвозвратно потерянными.
Друзья! Наш клиент занят производством работ по другим госконтрактам и у него нет собственных сил и времени а главное квалификации в течении года присутствовать на судебных заседаниях, отвечать на запросы суда, представлять доказательства и следить за ходом дела. Он принял ответственность и поручил это своему бизнес-окружению, специализированному онлайн сервису которое привело нашего клиента к отличному результату.
Денежные средства ДВА МИЛЛИОНА ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
(2.600.000) по банковской гарантии, которые заказчик потребовал и получил от банка гаранта, уже ПОСТУПИЛИ НА СЧЁТ НАШЕГО ДОВЕРИТЕЛЯ!!!
P.S В данный момент сервис
обеспечивает нашему клиенту возмещение расходов на юридические расходы по вышеуказанному делу.
Начните рассчитывать на юридический сервис и поддержку вашего бизнеса при исполнении госконтракта по 44 ФЗ
Будем рады вам помочь!