Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках!
Господи! Счастье-то какое! Закончили сегодня!
Чуть годовщину дела не отметили)))
Ещё бы немного и был бы год, как зашли в первую инстанцию.
Умилительные доводы нашего ответчика довели меня сегодня до крайности эмоций, которые в суде часто не нужны.
Но иногда сложно бывает сдержаться))
С чего всё началось?
Я со стороны истца.
И мой доверитель заключил договор на поставку и монтаж мобильного контрольно-пропускного пункта с ответчиком.
Третье лицо - это у нас то лицо, которому этот мобильный КПП надо было построить. Причем надо было летом!
И это достаточно просто объяснить, так как строить зимой при температуре минус 60 градусов - это надо быть полным идиотом.
И этим идиотом оказалась наша сторона. Сторона истца.
Так как ответчик моего доверителя просто....кинул.
Он взял предоплату, на которую он должен был поставить материалы для монтажа. Потом он должен был туда поехать со своей бригадой и собственно говоря смонтировать из этих материалов мобильный КПП.
После чего, с ним окончательно бы рассчитались.
Как это часто бывает что-то пошло не так!
Получив аванс, он очевидно рассчитался по долгам с другим юрлицом (это мы потом суды его проверили и поняли его систему).
И написал моему доверителю письмо, что в связи с финансовыми трудностями он просить оплатить доставку материала за счет покупателя (истца), а он приедет и все смонтирует.
Добрый мой доверитель, имея зеркальный договор с третьим лицом, боясь сорвать летние сроки (ибо зимой см. выше минус 60 градусов), скрипнул зубами, оплатил доставку и вроде как должно было на этом все дойти до логического конца с монтажом.
Не дошло!
Поставщик (он же ответчик) отправил в адрес третьего лица на строительную площадку какой-то хлам. Порезанный линолеум. Трубы без фланцев, покрашенные краской из обычного баллончика и прочую лабудень. Причем попытки проверить, что он грузит в вагоны, он пресекал вплоть до угроз и вызова полиции. Ему типа работать мешают. Проверили только по прибытию материала. И когда вагоны приехали в Удокан, то выяснилось, что там приехал какой-то мусор. Все не то. И собрать из этого КПП нельзя!
На дворе был уже октябрь месяц.
В Удокане (Забайкалье), как вы понимаете, это уже зима.
Но та зима, которая будет совсем зимой, это полный треш. И мой доверитель в этот треш попал по полной программе, так как в октябре выяснилось, что строить не из чего и некому.
Поставщик никуда не поехал. И тупо слился.
Я не знаю, спал ли те месяцы мой доверитель в принципе, но именно в минус 50-60 градусов до февраля месяца он и достраивал своими силами втридорога КПП из материалов, которые он экстренно где-то искал по новой.
Во-первых, мы попали на суд с конечным покупателем. Из которого к счастью вышли легко мировым соглашением. Потому что покупатель себе сам неустойки накопил из дикого желания не платить денег.
Во-вторых, мы попали на суд с поставщиком. У которого надо отсуживать аванс и убытки, сложившиеся от того, сколько сверх договора потратил мой доверитель на выход из этой дикой ситуации в минус 60 градусов.
Доводы ответчика в отзыве
Я прям всплакнула, когда прочитала......
Он оказывается всё поставил.
Вообще всё.
Только документов не принёс. Ни одного.
А на работы он НЕ ПРЕТЕНДУЕТ !!!
Эээээээээээ........
Что значит "на работы не претендует?"
Это как понимать?
Вообще-то это мы на работы претендуем !!!!
Мы их заказали !!!
Мой доверитель заключил договор, согласно которому работы по монтажу выполняет ОТВЕТЧИК !!!
Мы их ещё и сами выполнили, нашли мастеров, которые в - 60 согласятся, оплатили билеты людям, гостиницу и так далее.
Как понимать фразу в отзыве, что ответчик на работы по монтажу не претендует?
Это какая-то форма даунизма что ли?
Прямо щедрым жестом он нам разрешил забрать себе обратно наши исковые требования по работам. Ему не надо.
Судья каким-то чудом сдержался!
А я - нет! )))))
Я второй день в судах просто ору.
Видимо я в голосе ))))
Поздравляю своего доверителя. Он ну очень доволен. И так бедный измучился.